Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика
Вопросы судебной практики по толкованию и применению ст. 716 ГК РФ
1. Обстоятельства, которые грозят годности и прочности результатов выполненных работ >>>
2. Оплата работ, выполненных с недостатками, которые вызваны неверными указаниями заказчика >>>
3. Обстоятельство, о котором подрядчик не обязан уведомлять заказчика >>>
Обстоятельства, которые грозят годности и прочности результатов выполненных работ
В п. 1 ст. 716 ГК РФ в числе прочих обстоятельств, о которых подрядчик должен незамедлительно уведомить заказчика, указано на "иные не зависящие от подрядчика обстоятельства, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок". Анализ судебной практики позволяет выявить такие обстоятельства.
1.1. Вывод из судебной практики: Подрядчик должен известить заказчика о допущенных просчетах в установлении перечня работ.
Судебная практика:
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.11.2007 по делу N А56-58449/2005
"...Пунктом 3 статьи 703 ГК РФ установлено, что, если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.
Кроме того, статья 716 ГК РФ именно на подрядчика возлагает обязанность немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности представленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи, возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы.
|
|
|
Поскольку эта обязанность предпринимателем Буряком В.Г. не исполнена, он не вправе в силу пункта 2 названной правовой нормы ссылаться на указанные обстоятельства..."
По данному делу см. также Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2007 по делу N А56-58449/2005.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2007 по делу N А56-58449/2005
"...Как следует из материалов дела, между сторонами был заключен договор от 22.04.05 на выполнение работ по ремонту мягкой кровли здания торгового центра по адресу: Ломоносовский район, с. Копорье - двухслойным покрытием общей площадью 2000 кв. м и однослойным покрытием общей площадью 356 кв. м из материала заказчика (истца).
17.08.05 заказчик в адрес подрядчика направил претензию об устранении выявленных и подтвержденных актами от 14.06.05, 08.07.05, 22.07.05 недостатков работ в 10-дневный срок, а 22.09.05 заказчиком направлено уведомление о расторжении договора подряда от 22.04.05 на основании п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации ввиду неустранения подрядчиком недостатков в установленный срок с требованием о возврате предоплаты и стоимости переданных материалов.
|
|
|
Ответчик, считая, что работы по договору им были выполнены качественно в договорном объеме за вычетом 156 кв. м, на которые заказчиком не были переданы материалы, предъявил встречный иск о взыскании стоимости выполненных работ с учетом полученного аванса. Согласно заключению эксперта N 1255/16 от 22.02.2007 объем выполненных по договору от 22.04.05 ремонтно-строительных работ составляет: площадь двухслойного покрытия - 1568 кв. м, площадь однослойного покрытия - 539 кв. м, старое покрытие не снято с площади 500 кв. м, всего по расценкам договора на сумму 163989 руб.
Согласно выводам эксперта покрытие кровли не соответствует требованиям, предъявляемым к готовым кровельным покрытиям и конструкциям.
Данный вывод эксперта, а также исследовательская часть заключения эксперта, на основании которой экспертом сделан указанный вывод по вопросу определения качества выполненных работ, свидетельствуют о том, что результат выполненных ответчиком работ не может быть пригодным для установленного договором использования.
|
|
|
Причем в заключении эксперта от 03.09.2006 N 7525/16-001 также отмечены недостатки выполненных работ, однако обоснование возникновения этих недостатков просчетами заказчика при установлении перечня работ противоречит нормам Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре подряда, в частности, п. 3 ст. 703, ст. 716, п. 3 ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, из которых следует, что подрядчик, являющийся специалистом по вопросам выполнения порученных ему работ и ответственным за качество результата работ, вправе и обязан сообщить заказчику об упущениях заказчика при определении задания подрядчику, о необходимости выполнения дополнительных работ и других обстоятельствах, которые могут повлиять на качество результата работ, и несет риск последствий невыполнения этой обязанности..."
1.2. Вывод из судебной практики: Подрядчик обязан предупредить заказчика о том, что проведенные ранее другим лицом работы, результат которых подрядчик должен использовать в своей работе, выполнены с отклонением от проектной документации.
|
|
|
Судебная практика:
Постановление ФАС Центрального округа от 11.03.2008 по делу N А48-4359/06-3
"...Согласно п. 1 ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора - требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, а также быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
Из заключения эксперта от 24.09.2007 следует, что решение по изменению в процессе монтажа газопровода среднего давления на подводящий газопровод низкого давления без установки ГРПШ является технически неверным решением по стабилизации давления газа перед котлом, и как следствие этого остановка 19.01.2006 котла по параметру блокировка "газ" при срабатывании автоматики безопасности горения топлива.
Судебными инстанциями установлено, что в момент подключения спорного котла к газовой сети ответчику было известно о врезке истца в газопровод низкого давления без ГРПШ с нарушением утвержденного проекта системы газоснабжения и отопления.
Согласно ст. 716 ГК подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы. Подрядчик, не предупредивший заказчика об этих обстоятельствах, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
Доказательств того, что подрядчик извещал заказчика о возможных неблагоприятных для него последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы, ответчиком в нарушение ст. 65 АПК РФ не представлено.
Как усматривается из материалов дела, газовые котлы серии BAXI MAIN 24 FI по техническому сообщению изготовителя отрегулированы на номинальное входное давление газа 200 мм водного столба. Устойчиво данные котлы работают при входном давлении газа от 50 до 250 мм водного столба.
Согласно экспертному заключению промышленной безопасности от 24.09.2007 к остановке котла 19.01.2006 привел перепад давления с 50 мм водного столба по замерам ответчика до 280 мм водного столба, при условии низких температур в зимний период и изменении проекта подводящего газопровода.
Поскольку ответчик, осуществляя монтаж и запуск спорного газового оборудования, не предупредил истца о неблагоприятных последствиях нарушения последним проекта системы газоснабжения и отопления, то есть врезки в газопровод низкого давления без ГРПШ, то он, в силу ст. 716 ГК РФ, лишен права ссылаться на данные обстоятельства.
При таких обстоятельствах, ссылка заявителя кассационной жалобы на нарушение истцом п. 1.6 договора N 56 от 19.10.2005 на сервисное обслуживание, несостоятельна..."
1.3. Вывод из судебной практики: Подрядчик обязан уведомить об отсутствии данных, которые заказчик в соответствии с договором должен предоставить.
Судебная практика:
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2009 по делу N А65-24411/2008
"...Претензией от 01.10.2008 N 1015 истец потребовал от ответчика предоставления исполнения обязательств по договору и уплаты процентов за неправомерное пользование денежными средствами.
В ответе на претензию от 01.10.2008 ответчик указал, что работа не окончена ввиду не предоставления ему всех исходных данных, и что на 01.10.2008 выполнены проекты 26-ти дворов, которые он готов сдать по акту и исполнительной смете.
Отказывая в удовлетворения иска в указанной части, арбитражный суд руководствовался положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). При этом суд исходил из того, что истец не выполнил условия договора по передаче ответчику в установленный срок необходимые для выполнения работ исходные данные в срок не позднее трех дней с момента подписания договора и в силу пункта 3 статьи 405 ГК РФ ответчик не может считаться просрочившим исполнение обязательства, поскольку просрочка в выполнении всех проектных работ связана с просрочкой истца в предоставлении исходных данных.
Судебная коллегия считает, что выводы суда о просрочке кредитора, как основании для отказа в расторжении договора подряда, сделаны без учета требований статьи 716 ГК РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу, в том числе, при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения выполняемой работы в срок.
В соответствии с пунктом 2 статьи 716 ГК РФ подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
Судом не установлено, что подрядчиком были выполнены требования пункта 1 статьи 716 ГК РФ.
Таким образом, отказывая истцу в расторжении договора по основанию вины заказчика в невыполнении условий договора по представлению исходных данных, необходимых для выполнения договорных работ, а также по основанию отказа заказчика от исполнения договора, суд неправильно применил нормы материального права, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта..."
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 08.05.2009 по делу N А53-19094/2008
"...Суды исследовали представленные в дело доказательства и установили, что подрядчик не доказал, что извещал заказчика о просрочке выполняемой работы в связи с неполучением исходных данных, необходимых для выполнения работ, либо невозможности ее завершения в установленный договором срок по независящим от него причинам, чем нарушил статьи 716, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 760 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанностью подрядчика является передача заказчику готовой технической документации, Вывод судов о том, что подрядчик не передал заказчику готовую техническую документацию, соответствует материалам дела.
Поскольку суды установили, что техническая документация заказчику не передана, то обоснованно применили статью 711 Гражданского кодекса Российской Федерации и сделали правильный вывод о том, что у заказчика не наступила обязанность к оплате невыполненной работы и взыскали с ответчика 1 025 000 руб. перечисленного аванса..."
Постановление ФАС Центрального округа от 23.10.2007 по делу N А48-303/07-3
"...Из условий договора сторон усматривается, что сбор исходных данных входит в обязанности как истца, так и ответчика. При этом в договоре не конкретизировано, какие именно исходные данные, без которых невозможно выполнение работы по проектированию, должен предоставить заказчик. Часть таких данных отражена в п. 3.1 договора.
Статьей 716 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший заказчика о таких обстоятельствах, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
В нарушение требований ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил доказательств того, что он до 22.08.2006 предупредил заказчика об отсутствии у него исходных данных, которые необходимы для выполнения обусловленной договором работы.
При таких обстоятельствах арбитражный апелляционный суд пришел к обоснованному выводу о том, что истец, направив ответчику 22.08.2006 письмо о расторжении договора и возврате аванса, воспользовался предусмотренным указанными правовыми нормами правом на односторонний отказ от договора и вправе требовать возврата уплаченной авансовой суммы..."
1.4. Вывод из судебной практики: Подрядчик должен запросить у заказчика проект, если тот не представил его на работы, которые могут осуществляться только по проекту.
Судебная практика:
Определение ВАС РФ от 30.05.2008 N 6538/08 по делу N А60-37428/2004-С1
"...Отказывая в удовлетворении требований закрытого акционерного общества "Оника", суды, руководствуясь положениями статей 702, 711, 716 Гражданского кодекса Российской Федерации и на основании представленных сторонами доказательств, а также с учетом заключений экспертов, пришли к выводу о ненадлежащем выполнении подрядчиком работ и об отсутствии в связи с этим у заказчика обязанности по их оплате. Согласно заключению экспертизы изначальной причиной некачественности работ послужило отсутствие утвержденного заказчиком проекта, содержащего технологическую карту производства работ. Осуществление строительно-монтажных (в том числе отделочных) работ без утвержденного заказчиком проекта производства работ согласно п. 3.2 СНиП 3.01.01-85 запрещается. Некачественное выполнение работ связано с неподготовленностью объекта к выполнению работ. Доказательств предупреждения подрядчиком заказчика об указанном обстоятельстве не представлено.
Неизвещение заказчика об обстоятельствах, о которых в силу статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан предупредить заказчика, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, в частности о неподготовленности объекта к выполнению отделочных работ на нем, лишает подрядчика права ссылаться на указанные обстоятельства при предъявлении к заказчику соответствующих требований..."
1.5. Вывод из судебной практики: Если подрядчик в установленном законом порядке уведомил заказчика о наличии не зависящих от него обстоятельств, которые не позволяют завершить работу в предусмотренный договором срок, заказчик не вправе требовать расторжения договора и взыскания с подрядчика суммы аванса.
Судебная практика:
Постановление ФАС Уральского округа от 29.04.2009 N Ф09-2457/09-С5 по делу N А60-24078/2008-С2
"...Установив наличие не зависящих от подрядчика обстоятельств, создающих невозможность завершения выполняемой работы в установленный срок, и соблюдение подрядчиком положений п. 1 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающих обязанность подрядчика немедленно предупредить заказчика об указанных обстоятельствах и до получения от него указаний приостановить работу, суд первой инстанции отказал министерству в удовлетворении исковых требований.
Данные выводы судов первой и апелляционной инстанций являются правильными.
Материалами дела подтверждается, что при проведении предприятием "Уралгеоинформ" работ по проверке и согласованию границ земельных участков в соответствии с условиями государственных контрактов от 29.06.2007 N ГК-106 и N ГК-107 было выявлено, что ранее отмежеванные ответчиком земельные участки налагаются на другие земельные участки.
Данные обстоятельства не позволяют ответчику выполнить свои обязательства перед истцом в срок, установленный в соответствии с заключенными государственными контрактами, о чем предприятие "Уралгеоинформ" надлежащим образом предупредило министерство и приостановило выполнение работ (л. д. 74 - 77), предложив заказчику предоставить новые проекты границ земельных участков и продлить сроки контрактов.
Поскольку ответчик в установленном законом порядке уведомил заказчика о наличии не зависящих от него обстоятельств, которые создают невозможность завершения выполняемой работы в установленный в государственных контрактах от 29.06.2007 N ГК-106 и N ГК-107 срок, суды первой и апелляционной инстанций правомерно отказали министерству в удовлетворении исковых требований о расторжении указанных контрактов и взыскании с ответчика суммы аванса..."
Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 316; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!