Примечание для студентов: Указываете свои ФИО и номер телефона.

Форма №2 - Описание объекта закупки (работы или услуги)

Наименование объекта закупки
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
Объем выполняемых работ или оказываемых услуг
Срок выполнения работ или оказания услуг
Место выполняемых работ или оказания услуг
Дополнительно (в данной строке указываются требования к результату необходимых к выполнению работ или услуг, неучтенные выше)

Примечание:

Описание объекта закупки должно по возможности содержать стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающуюся его технических и качественных характеристик, которые установлены в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством о техническом регулировании ( п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона N 44-ФЗ).

Руководитель организации (Ф.И.О) ________________________

(подпись)

Исполнитель: указать Ф.И.О. и должность

№ телефона: указать

Форма №3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора определена на основании данных о ценах 3-х хозяйствующих субъектов (3 коммерческих предложений: 1- № ___ от ___________ г.; 2 - № ___ от ___________ г.; 3 - № ___ от ___________ г.)

1. Основные характеристики объекта закупки:

Заключение контракта (объект закупки) для нужд (наименование организации)

2. Используемый метод определения НМЦК:

Метод сопоставимых рыночных цен – информация о цене поставляемого товара, получена по запросу заказчика от поставщиков, осуществляющих поставку идентичного товара, планируемого к закупке

3. Обоснование использования выбранного(ых) метода(ов):

Метод сопоставимых рыночных цен – является приоритетным методом обоснования

4. Реквизиты документов, на основании которых выполнялись расчеты НМЦК:

– реквизиты запросов о предоставлении ценовой информации: № ___ от ___________ г, № ___ от ___________ г, № ___ от ___________ г, № ___ от ___________ г, № ___ от ___________ г,

– реквизиты ответов исполнителей: 1- № ___ от ___________ г.; 2 - № ___ от ___________ г.; 3 - № ___ от ___________ г

5. Расчет НМЦК:

НМЦК определена исходя из средней цены предложений.

№ п/п

Наименование закупаемых товаров, работ, услуг

Кол-во, ед. изм.

Предлагаемая цена, руб.

Начальная (максимальная) цена за единицу, руб.

Всего начальная (максимальная) цена, руб.

Коэффициент вариации,%

Предложение № 1

Предложение № 2

Предложение № 3

7=(4+5+6)/3

8=3*7

Итого начальная (максимальная) цена, руб.:

6. Дата подготовки обоснования НМЦК:

К данной таблице обязательно прилагаются счета и коммерческие предложения компаний, на которые она ссылается.

ПЛАН-ГРАФИК

Размещения заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков

На ____________ год ОАО __________________________________

	Наименование заказчика
	Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
	ИНН
	КПП
	ОКАТО

КБК

ОКВЭД

ОКДП

Условия контракта

Способ размещения заказа

Обоснование внесения изменений

№ заказа (№ лота)

Наименование предмета контракта

Ед. измерения

Количество (объем)

Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта, тыс.руб

Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)

График осуществления процедур закупки

Срок размещения заказа(мес., год)

Срок исполнения контракта (месяц, год)

_______________________________________________ ________________ «___» ___________ 20___ г.

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

МП

ПРОЕКТ на 2015г.

КОНТРАКТ N_____

на поставку _____________

г. Красноярск «_____»______________201__г.

_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________________________, действующего на основании _____________________________________, ОАО «_________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________________, действующего на основании Устава , вместе и по отдельности именуемые Стороны, заключили настоящий контракт на основании решения аукционной комиссии (электронный аукцион №_________) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить _____________ (далее - товар), а Заказчик принять и оплатить товар в порядке и сроки, определенные настоящим контрактом.

1.2. Поставка товара производится в ассортименте, количестве и по цене согласно спецификации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Поставка товара по настоящему контракту осуществляется с момента подписания контракта, но не ранее ______.2015г. по _________2016г.

2. Качество товара

2.1. Поставщик обязуется поставить товар с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев на момент поставки товара организации.

2.2. Товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации.

2.3. Товар подлежит поставке в упакованном виде, предохраняющем его от повреждений при перевозке и исключающем возможность свободного доступа. Товар упаковывается и маркируется в соответствии с требованиями государственного стандарта и/или технической документации. Тара и упаковка товара должна быть пригодной для данного товара и гарантировать его сохранность в пути следования и хранения при условии соблюдения правил транспортировки всеми видами транспорта в условиях Крайнего Севера.

2.4. Поставляемый товар должен иметь потребительские свойства, указанные в сертификате качества (паспорте завода-изготовителя) соответствующего товара.

2.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в течение срока годности. Заказчик вправе предъявить Поставщику требования в связи с недостатками поставленного товара, выявленными в процессе использования товара, если такие недостатки обнаружены до истечения срока годности товара.

2.6. Исчисление срока гарантийного обслуживания товара начинается со дня приемки товара Заказчиком и подписания акта приема-передачи.

2.7. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

2.8. Если в течение срока гарантийного обслуживания обнаружатся неисправности или дефекты товара, Поставщик обязан устранить их в течение 20 дней со дня получения претензии от Заказчика. При этом все необходимые для устранения неисправностей (дефектов) действия и расходы, в том числе доставку товара в сервис-центр, либо к иному месту ремонта и обратно, Поставщик осуществляет собственными силами и за свой счет.

2.9. В случае невозможности устранения неисправностей (дефектов) товара в срок, установленный пунктом 2.8. настоящего контракта, Поставщик в течение 20 дней со дня получения претензии от Заказчика обязан заменить неисправный (дефектный) товар на новый.

3. Сроки и порядок поставки товара

3.1. Поставщик обязуется поставить товар Заказчику в объемах согласно Приложению № 2. Доставка товара до Заказчика осуществляется по адресу: _________________________________ , транспортом за счет средств Поставщика.

Поставщик производит поставку товара, согласно графику поставки с ____ часов ____ минут до ___ часов _____ минут по местному времени.

3.2. При осуществлении поставки, на каждую партию товара Поставщик обязан представить Заказчику документы (счет-фактура, накладная с номером контракта, акт приема-передачи) и документы, подтверждающие качество товара (декларацию/сертификат соответствия, сертификат качества), которые являются неотъемлемой принадлежностью товара и направляются одновременно с товаром без дополнительной оплаты.

3.3. Отсутствие документов (пункт 3.2.) является основанием для приостановки приемки товара Заказчиком до представления полного комплекта документов.

3.4. При приемке товара Заказчик проводит экспертизу поставленного товара в части соответствия условиям контракта.

Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.5. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в порядке, установленном действующим законодательствомв соответствии с «Инструкцией о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1965 №П-6) и «Инструкцией о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №П-7).

При обнаружении несоответствия количества, качества, остаточного срока годности или правил хранения, Заказчик вправе отказаться от приемки такого товара, о чем составляется соответствующий акт. В акте должно быть указано количество товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами.

3.6. При отсутствии претензий к товару и сопроводительным документам, Заказчик обязан принять товары, подписать товарные накладные, заверить их печатью и один экземпляр направить Поставщику.

3.7. В случае обнаружения скрытых недостатков товара в течение срока годности, Заказчик направляет Поставщику соответствующий акт в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения недостатков качества.

3.8. Поставщик обязан в течение 5 дней со дня получения претензии Заказчика заменить товар на надлежащий. Возврат и замена некачественного товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

3.9. Поставщик не вправе поставлять товар, не указанный в спецификации. В случае поставки товара, не указанный в спецификации, его оплата не производится.

3.10. По согласованию с Заказчиком, допускается досрочная поставка товара, товар, поставленный досрочно, досрочной оплате не подлежит.

3.11. Обязательства Поставщика по поставке товара Заказчику считаются исполненными в день и на сумму фактической передачи товара Заказчику, что подтверждается документами (пункт 3.2.).

3.12. В случае недопоставки товара в предыдущем периоде поставки, Поставщик согласовывает объем поставляемого товара с Заказчиком в письменной форме.

4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Сумма поставки по настоящему контракту составляет _______________ (______________________________________________________) руб. _____ коп.

4.2. Цена контракта указывается с учетом всех налогов, в том числе НДС, иных налогов, пошлин, сборов, отчислений и других платежей, которые должны оплачиваться Поставщиком, в том числе таможенных платежей (при необходимости) и транспортных расходов по доставке товара до Покупателя, включая выгрузку товара на складе Заказчика.

4.3. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

4.4. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

4.5. Оплата поставленного товара производится не позднее 30 дней со дня приемки товара Заказчиком. Оплате подлежит товар, поставленный в соответствии с графиком поставки.

Товар, поставленный в порядке восполнения недопоставки в предыдущих периодах подлежит оплате в сроки согласованные сторонами.

4.6. Оплата товара производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика.

4.7. Моментом исполнения обязательств по оплате товара, считается момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, установленный в п.3.1. настоящего контракта, Поставщик уплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств и определяется по формуле:

Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,

где:

Ц – цена контракта, согласно пункту 4.1. настоящего контракта;

В – стоимость фактически исполненных в установленный срок Поставщиком обязательств по контракту, определяемых на основании документа о приемке товаров;

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП,

где:

СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К = (ДП/ДК) х 100%,

где:

ДП – количество дней просрочки;

ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 – 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктами .2.1., 2.8., 2.9., 3.8.., 3.12. настоящего контракта, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и равен 10% цены контракта, что составляет ___________________ руб. _____ коп.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты товара, установленный в п.4.5. настоящего контракта, Заказчик уплачивает Поставщику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.7. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных п.3.6. настоящего контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается штраф.

Размер штрафа определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и равен 2,5% цены контракта, что составляет ___________________ руб. _____ коп.

5.8. Уплата неустойки не освобождает Поставщика, Заказчика от выполнения обязательств по настоящему контракту.

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Обеспечение исполнения обязательств

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным статьей 74.1 Налогового Кодекса РФ требованиям и подлежащих размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в сети Интернет и соответствующей статье 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или путем внесения денежных средств на счет Заказчика: _____________________________________________________________Получатель:______________________________________________________________________________________________.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

В случае если участником закупки, с которым заключается настоящий контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего раздела контракта об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются.

6.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет __________ руб. и обеспечивает выполнение Поставщиком всех обязательств по настоящему контракту, в том числе: обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии), уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим контрактом, а также ущерба, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту.

6.3. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего контракта не менее чем на один месяц.

Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.4. Заказчик вправе при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по настоящему контракту во внесудебном порядке удержать из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта, причитающиеся Заказчику денежные средства по контракту, в том числе подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), суммы ущерба, убытков.

6.5. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по настоящему контракту обратить во внесудебном порядке взыскание на сумму обеспечения, указанную в банковской гарантии.

Взыскание осуществляется путем направления требования гаранту об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.6. Обеспечение исполнения контракта возвращается Поставщику в течение 10 дней с момента получения письменного требования Поставщика после исполнения (прекращения) обязательств по настоящему контракту.

Денежные средства возвращаются Заказчиком на счет, указанный в требовании.

6.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию) Поставщик обязуется в течение 5 рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях, которые указаны в документации о закупке и настоящем контракте, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

6.8. В ходе исполнения настоящего контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств стихийного характера вне разумного контроля сторон.

7.2. Сторона, для которой становится невозможным исполнение обязательств по контракту, должна в течение трех дней поставить в известность другую сторону в отношении начала и прекращения обстоятельств, которые препятствуют выполнению контракта, с приложением документа, выданного соответствующим уполномоченным органом.

7.3. Если указанные обстоятельства сохраняются в течение более одного месяца, каждая сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту.

8. Срок действия контракта, изменение, расторжение контракта

8.1. Срок действия контракта – с момента подписания до _________2016г.

8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

Расторжение контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.4. Расторжение настоящего контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в следующих случаях:

- при существенном нарушении контракта Поставщиком;

- нарушения Поставщиком срока поставки товара более, чем на 10 календарных дней;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

- по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. Изменение условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.6. Все изменения и дополнения вносятся в контракт в письменной форме по соглашению сторон, либо по решению суда.

8.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе увеличить предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов.

При увеличении количества товара цена контракта изменяется пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта.

При уменьшении количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего государственного контракта законодательством, как коррупционные действия: дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи.

Вторая Сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его получения.

10. Прочие условия

10.1. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.2. Споры, возникающие между сторонами при исполнении или расторжении контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в арбитражном суде Красноярского края.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.4. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об изменении адресов и реквизитов Сторон.

10.5. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа и подписывается сторонами электронной цифровой подписью.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

Поставщик: _______________________________ адрес юридический: ___________________________________ ___________________________________ реквизиты: ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________________ ___________ ___________________/_____________

Заказчик: _______________________________ адрес юридический: ___________________________________ ___________________________________ реквизиты: ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________________ ___________ ___________________/_____________

Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 154; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 3 4 5 6 789 10 11 12 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!