Порядок расторжения и изменения Контракта
12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- путем одностороннего отказа от исполнения обязательств по Контракту.
12.2. Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- выполнения Работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в срок, указанный Заказчиком в соответствующем акте;
- неоднократного (от двух и более раз) нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, включая Календарный план;
- если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем;
- прекращение действия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, исключение Подрядчика из членов саморегулируемой организации, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих права Подрядчика на производство Работ, а также иные обстоятельства, лишающие Подрядчика права на выполнение Работ;
- предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта недействительной банковской гарантии;
- установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении его конкурсного производства;
|
|
|
- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
- неоднократного немотивированного (от двух и более раз) отказа Заказчика от приемки результатов выполненных в полном соответствии с условиями Контракта Работ;
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание ее к установленному Контрактом сроку становится явно невозможным;
- если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом и Подрядчик не устранит недостатки в указанный Заказчиком срок;
- если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок;
- иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены Работ;
|
|
|
Заказчик может в любое время до сдачи ему результатов Работ отказаться от исполнения Контракта согласно ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.
12.3. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 18 Контракта.
12.4. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 – 23, 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
12.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта, в том числе в случаях:
12.5.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
12.5.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ или отдельных этапов Работ, предусмотренных Контрактом, более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней.
12.5.3. В случаях, указанных в пункте 12.2. Контракта.
12.5.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или) настоящим Контрактом.
12.6. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта.
|
|
|
12.7. Предложение о расторжении Контракта должно быть направлено другой Стороне не менее чем за 25 (двадцать пять) календарных дней до даты расторжения.
12.8. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты его направления.
12.9. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов.
12.10. Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которое имело место до дня расторжения Контракта.
12.11. Если иное не предусмотрено Контрактом, изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда. Все изменения и дополнения, вносимые по соглашению Сторон, оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
12.12. Предложение об изменении Контракта может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 18 Контракта.
|
|
|
12.13. Сторона, которой направлено предложение о внесении изменений (дополнений) в Контракт по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты его направления.
12.14. Реализация Заказчиком права на односторонний отказ от Контракта и на обращение в суд с иском о расторжении Контракта сроком не ограничено. Не реализация Заказчиком права на односторонний отказ от Контракта не лишает его права на обращение в суд с требованием о досрочном расторжении Контракта по основаниям, по которым мог быть заявлен односторонний отказ от Контракта.
12.15. Принятие Заказчиком исполнения обязательств от Подрядчика в части обязательств, от принятия которых Заказчик по объективным причинам не может отказаться (взыскание неустойки, восполнение обеспечения и др.), может рассматриваться как подтверждение Заказчиком действия Контракта только при наличии (в совокупности) иных действий Заказчика, подтверждающих действие Контракта.
Дата добавления: 2021-04-15; просмотров: 45; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!