Порядок сдачи-приемки выполненных работ

Контракт № 1/20

Разработка научно-проектной документации по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Дворец (А.Г. Кузнецова), конца XIX в.», по адресу: Республика Крым, городской округ Ялта, пгт. Форос, ул. Форосский спуск, д.1, корп.1, литер «Ю».

город Москва «03» февраля 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника архитектурно-проектного отдела Милюкова Леонид Александровича, действующего на основании доверенности от 07.10.2019 г. № 167д, с одной стороны, и,

Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР РЕСТАВРАЦИИ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Матвеевой Елены Вячеславовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов конкурса с ограниченным участием в электронной форме, протокол подведения итогов от 22.01.2020 г., № извещения 0373100115219000071, ИКЗ 191770539524877100100101421427111000, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта.

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке научно-проектной документации по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения (далее – Работы) «Дворец (А.Г. Кузнецова), конца XIX в.», по адресу: Республика Крым, городской округ Ялта, пгт. Форос, ул. Форосский спуск, д.1, корп.1, литер «Ю» (далее – Объект), в том числе:

- получение технических условий (ТУ) от ресурсоснабжающих организаций по видам инженерных систем и сетей;

- проведение экспертизы (на соответствие сметным нормативам, правильностью применения повышающих коэффициентов, индексов пересчета базовых цен в текущие цены) сметной документации;

- проведение историко-культурной экспертизы и согласование научно-проектной документации в уполномоченном органе охраны объектов культурного наследия;

- согласование инженерных разделов по видам коммуникаций в ресурсоснабжающих организациях, включая слаботочные системы и комплексы, радиосвязь;

- согласование специальных технических условий;

- обеспечение проведения экспертиз и получение заключений по результатам микологических и радионуклических исследований строительных и отделочных материалов.

1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, задания на проектирование, требованиями настоящего Контракта, в том числе Технического задания на разработку научно-проектной документации (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью Контракта), Сметным расчётом (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Контракта) и Календарным планом (Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Контракта).

1.3. Работы по Контракту выполняются на основании лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; выписки из реестра членов СРО в области проектирования, выполнения инженерных изысканий, задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного органом охраны объектов культурного наследия; разрешения, выданного органом охраны объектов культурного наследия на проведение работ, указанных в пункте 1.1. Контракта.

1.4. Выполнение проектных работ проводится физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, внесенными в национальный реестр специалистов НОПРИЗ, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

1.5. Детальное содержание, объемы и сроки выполнения Работ установлены настоящим Контрактом, Техническим заданием на разработку научно-проектной документации (Приложение №1), Сметным расчётом (Приложение № 2) и Календарным планом (Приложение № 3).

1.6. Место выполнения Работ – местонахождение Подрядчика, Работы, связанные с необходимостью посещения Объекта, выполняются по адресу: Республика Крым, городской округ Ялта, пгт. Форос, ул. Форосский спуск, д.1, корп.1, литер «Ю».

Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 9 809 600 (девять миллионов восемьсот девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. Цена отдельных видов работ и единиц работ определена в Сметном расчёте (Приложение № 2) с учетом коэффициента конкурсного снижения.

Работы по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) освобождаются от налогообложения.

Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.

2.2. Источник финансирования Работ – собственные средства учреждения.

2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок выполнения Работ и не может быть изменена, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.

2.4. Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы на выполнение Работ, в том числе налоги, сборы, иные обязательные платежи, стоимость необходимых экспертиз, таможенные, транспортные, командировочные, страховые и прочие платежи, а также стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по настоящему Контракту.

Вознаграждение за отчуждение (передачу) Заказчику исключительных прав на результаты Работ включено в Цену Контракта.

2.5. Стоимость Работ, предусмотренных Контрактом, включая все его приложения, но не отраженных напрямую в Сметном расчёте (Приложение № 2), включена в Цену Контракта.

2.6. По соглашению Сторон допускается уменьшение Цены Контракта без снижения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий Контракта.

2.7. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем и (или) виды Работ могут быть изменены не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить Цену Контракта на стоимость работ, исключаемых из Контракта исходя из стоимости единицы работы.

2.8. Невыполненные Работы либо выполненные Работы ненадлежащего качества, а также Работы, выполненные с изменением или отклонением от требований Контракта, оплате не подлежат.

2.9. Работы, не предусмотренные Контрактом, оплате не подлежат.

2.10. Оплата производится по факту выполнения работ путем перечисления стоимости выполненных работ на основании подписанных Заказчиком Актов сдачи-приемки результатов выполненных работ (Форма КС-2) и выставленного Подрядчиком счета.

2.11. В случае невыполнения и(или) ненадлежащего выполнения какого-либо вида (части) работ, соответствующие виды (части) работ приемке и оплате не подлежат.

В указанном в настоящем пункте случае Акты сдачи-приемки результатов выполненных работ (Форма КС-2) подписанию не подлежат.

2.12. Оплата стоимости выполненных Работ производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления стоимости выполненных Работ со своего расчетного счета на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в ст. 18 Контракта, на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами Актов сдачи-приемки результатов выполненных работ (КС-2) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком указанных Актов сдачи-приемки результатов выполненных работ, при условии своевременно выставленного Подрядчиком счета на оплату стоимости выполненных Работ. Счет на оплату предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно с документами, указанными в п. 4.2. Контракта.

2.13. Акты сдачи-приемки результатов выполненных работ (Форма КС-2) и счета на оплату, не оформленные в установленном порядке, к оплате не принимаются.

2.14. При наличии оснований для предъявления Заказчиком требований об оплате неустойки (штрафов, пеней) Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.15. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Контракта.

2.17. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта (стоимости выполненных Работ) считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в ст. 18 настоящего Контракта.

Сроки выполнения работ

3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта выполнение Работ Подрядчиком осуществляется в соответствии с Календарным планом (Приложение №3).

3.2. Общий срок выполнения Работ составляет 9 (девять) месяцев с даты подписания Контракта. Сроки завершения отдельных этапов выполнения Работ определяются Календарным планом (Приложение №3).

Подрядчик в полном объеме оценил срок выполнения Работ и признает его достаточным для выполнения всех работ по Контракту. Сроки, необходимые Подрядчику для подготовки к выполнению работ, получения необходимых экспертиз, разрешений и согласований, включены в сроки выполнения работ по Контракту, и учтены Подрядчиком при его заключении. В случае возникновения просрочки Подрядчик не вправе ссылаться на недостаточность срока, необходимого для выполнения работ по Контракту.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы по Контракту по согласованию с Заказчиком.

Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте окончания выполнения Работ.

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Подрядчик с сопроводительным документом по накладной представляет Заказчику:

- подготовленную документацию (раздел, часть) на бумажном и электронном носителях;

- Акты сдачи-приемки результатов выполненных работ (Форма КС-2), подписанные со стороны Подрядчика в 3 (трех) экземплярах;

- счет на оплату стоимости выполненных Работ в 1 (одном) экземпляре;

- Положительные экспертизы, согласования, заключения разработанной научно-проектной документации (в случае, если проведение таких экспертиз, согласований, заключений, предусмотрено на соответствующем этапе).

4.3. Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2. Контракта, осуществляет приемку результатов выполненных Работ на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, и направляет (передает) Подрядчику 1 (один) экземпляр подписанных Заказчиком Актов сдачи-приемки результатов выполненных работ или мотивированный отказ от принятия выполненных Работ, и (или) акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.4. Для проверки результатов выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. По окончании проверки результатов выполненных Работ выносится заключение.

4.5. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ или акта с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения Подрядчик в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, обязан устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику документы, указанные в п. 4.2. Контракта, приведенные в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями, а также отчет об устранении недостатков.

4.6. В случае, если по результатам рассмотрения представленных в соответствии с п. 4.5. Контракта документов Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает результаты выполненных Работ и подписывает Акты сдачи-приемки результатов выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.3. Контракта.

4.8. В случае выполнения Работ не в полном объеме, Работы в целом считаются не выполненными, приемке и оплате не подлежат.

4.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки результатов выполненных работ по последнему этапу, Подрядчик с сопроводительным документом передает Заказчику полный комплект научно-проектной документации на бумажном носителе в количестве 5 (пяти) экземпляров и 2 (два) экземпляра на электронном носителе (формат WORD, EXCEL, DWG, PDF) и сметную документацию в форматах XLS и АРПС.

4.10. С момента подписания Актов сдачи-приемки результатов выполненных работ к Заказчику переходят исключительные права на результат интеллектуальной деятельности – разработанную в соответствии с Контрактом научно-проектную документацию. Использование Подрядчиком разработанной научно-проектной документации по Объекту без письменного согласия Заказчика не разрешается.

4.11. При необходимости Подрядчик обязан направить своих представителей в комиссию, созданную для приемки Работ (в случае ее создания).

4.12. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

4.13. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть устранены при приемке.

Порядок выполнения работ

5.1. Подрядчик обязуется получить в уполномоченном органе охраны объектов культурного наследия задание и разрешение на проведение Работ в сроки, предусмотренные п. 6.4.1 Контракта.

5.2. До получения указанных в п. 5.1 Контракта задания и разрешения Подрядчик не вправе осуществлять Работы.

5.3. Нарушение сроков получения документов, указанных в п. 5.1 Контракта, и(или) их не получение является нарушением Подрядчиком принятых на себя обязательств и не может служить основанием для продления сроков выполнения Работ по Контракту.

5.4. Подрядчик в рамках выполнения настоящего Контракта обязуется самостоятельно осуществить сбор всех исходных данных необходимых для проектных работ.

Нарушение сроков получения исходных данных и(или) их не получение является нарушением Подрядчиком принятых на себя обязательств и не может служить основанием для продления сроков выполнения Работ по Контракту.

5.5. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить получение положительных заключений следующих экспертиз:

- получение ТУ от ресурсоснабжающих организаций по видам инженерных систем и сетей;

- согласование специальных технических условий;

- обеспечение проведения экспертиз и получение заключений по результатам микологических и радионуклических исследований строительных и отделочных материалов

Нарушение сроков получения указанных экспертиз, согласований, заключений и(или) их не получение является нарушением Подрядчиком принятых на себя обязательств и не может служить основанием для продления сроков выполнения Работ по Контракту.

Стоимость получения указанных экспертиз, согласований, заключений отдельному расчету и оплате не подлежит.

До получения положительных заключений указанных экспертиз, согласований, заключений Работы считаются не выполненными и приемке не подлежат.

5.6. Подрядчик обязан согласовать научно-проектную документацию в уполномоченном органе охраны объектов культурного наследия.

До получения указанного согласования Работы считаются не выполненными и приемке не подлежат.

Нарушение сроков получения указанного согласования и(или) его не получение является нарушением Подрядчиком принятых на себя обязательств и не может служить основанием для продления сроков выполнения Работ по Контракту.

5.7. В случае необходимости выполнения Работ, связанных с посещением Объекта, Подрядчик обязан проинформировать об этом Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала данных работ для обеспечения доступа на Объект.

5.8. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Контракта назначить представителей Подрядчика, ответственных за ход Работ по настоящему Контракту, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика.

5.9. Подрядчик и его уполномоченные представители обязаны принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях и иных мероприятиях, связанных с выполнением Контракта.

Права и обязанности Сторон.

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставление еженедельных отчетов о ходе выполнения работ.

6.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ.

6.1.5. Ссылаться на недостатки выполненных Работ, в том числе в части объема и стоимости Работ.

6.1.6. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и(или) Контрактом, требовать от Подрядчика уплаты неустойки.

6.1.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и(или) Контрактом, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта.

6.1.8. Требовать от Подрядчика за свой счет устранить недостатки результатов выполненных Работ в срок, установленный Заказчиком в соответствующем акте.

6.1.9. Расторгнуть Контракт в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Контрактом.

6.1.10. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

6.1.11. Требовать возмещения убытков, понесенных в связи с расторжением Контракта, а также в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту Подрядчиком, в том числе в связи с нарушением Подрядчиком срока выполнения Работ.

6.1.12. Требовать выполнения Подрядчиком принятых на себя гарантийных обязательств.

6.1.13. Отказаться от оплаты Работ ненадлежащего качества и(или) выполненных не в соответствии с требованиями Контракта, нормативно-технической документации, заданием, выданным органом охраны объектов культурного наследия, а если такие Работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.

6.1.14. Осуществлять проверки правильности определения стоимости выполненных Работ, контролировать ход и качество выполнения Работ, а также соблюдение Подрядчиком условий настоящего Контракта.

6.1.15. Участвовать вместе с Подрядчиком в получении необходимых согласований органов государственной власти и местного самоуправления, сетевых и ресурсоснабжающих организаций.

6.1.16. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику, установив срок их устранения.

6.1.17. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и(или) Контрактом.

6.1.18. Если иное прямо не предусмотрено Контрактом, реализация Заказчиком предусмотренных Контрактом прав сроком не ограничивается. Нарушение Заказчиком предусмотренных Контрактом сроков не является отказом от реализации соответствующих прав.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями Контракта.

6.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Подрядчика.

6.2.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком Работ Сметной документации и Акту сдачи-приемки результатов выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении результатов выполненных Работ.

6.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в п. 6.4.21. настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

6.2.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и(или) Контрактом.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать подписания Заказчиком в соответствии с условиями Контракта Актов сдачи-приемки результатов выполненных работ по настоящему Контракту, при условии предоставления Подрядчиком документов, указанных в п. 4.2 Контракта, и соответствия результатов выполненных Работ требованиям, установленным настоящим Контрактом и Техническим заданием, а также соблюдения сроков выполнения Работ.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные Работы в соответствии со ст. 2 Контракта.

6.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменение стоимости и объема выполняемых Работ по настоящему Контракту.

6.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения Работ в рамках настоящего Контракта.

6.3.5. Расторгнуть Контракт в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и(или) Контрактом.

6.3.6. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту.

6.3.7. Осуществлять иные, права предусмотренные федеральным законодательством и(или) Контрактом.

6.4. Подрядчик обязан:

6.4.1. Получить не позднее чем в 45 (сорока пяти) дневный срок с даты заключения Контракта Задание и разрешение на выполнение Работ, выданное государственным органом охраны объектов культурного наследия.

6.4.2. Не приступать к выполнению Работ без получения документов, указанных в п.6.4.1 Контракта.

6.4.3. Выполнить Работы в сроки, определенные Контрактом, и представить Заказчику надлежащим образом оформленные документы, указанные в ст. 4 Контракта, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

6.4.4. В полном объеме выполнить все работы предусмотренные Контрактом, включая все его Приложения, даже если указанные работы не отражены в Сметном расчете (Приложение № 2).

6.4.5. Выполнить Работы, соответствующие по качественным и иным показателям условиям Контракта.

6.4.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Контракта назначить представителей Подрядчика, ответственных за ход Работ по настоящему Контракту, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика с указанием предоставленных указанным лицам полномочий.

6.4.7. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Работы, если они не противоречат условиям настоящего Контракта, действующему законодательству РФ и нормативным документам.

6.4.8. В соответствии с условиями Контракта за счет собственных средств в сроки, установленные Заказчиком, обеспечить устранение недостатков, выявленных Заказчиком при приемке результатов выполненных Работ и(или) в течение гарантийного срока.

6.4.9. Уплатить Заказчику неустойку в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ и(или) Контрактом.

6.4.10. Надлежащим образом исполнять принятые на себя по Контракту обязательства.

6.4.11. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.4.12. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.4.13. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте, и Подрядчик не вправе будет ссылаться на не получение корреспонденции, направленной по указанному в Контракте адресу.

6.4.14. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

6.4.15. Незамедлительно информировать Заказчика о любых отступлениях от положений настоящего Контракта, в том числе о нарушении хода выполнения Работ, сроков выполнения Работ и др.

6.4.16. Выполнять указания Заказчика, вытекающие из содержания Контракта, в случае если они не противоречат условиям Контракта и действующим нормативным правовым актам.

6.4.17. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта.

6.4.18. Предоставлять гарантии качества на выполненные Работы, согласно условиям действующего законодательства РФ и Контракта.

6.4.19. В случае причинения Подрядчиком в процессе проведения Работ ущерба Объекту Подрядчик обязан устранить причиненный ущерб или возместить Заказчику затраты на его устранение.

6.4.20. Нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, программного обеспечения, исходных материалов, разрешительных документов, необходимых для выполнения Работ.

6.4.21. Приостановить выполнение Работ и сообщить об этом Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней после приостановления выполнения Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их выполнения в установленный настоящим Контрактом срок.

6.4.22. В случае причинения ущерба (вреда) при использовании разработанной Подрядчиком научно-проектной документации в работах по ремонтно-реставрационным работам и приспособлению к современному использованию Объекта, Подрядчик обязан возместить Заказчику затраты на его устранение, если будет доказано, что причинение ущерба явилось следствием ошибки в разработанной Подрядчиком научно-проектной документации.

6.4.23. Не передавать научно-проектную документацию, разработанную в соответствии с настоящим Контрактом, третьим лицам, за исключением случаев, когда обязанность предоставить ее таким лицам прямо предусмотрена действующим законодательством РФ.

6.4.24. Не вносить без предварительного письменного согласия Заказчика изменения в научно-проектную документацию, разработанную в соответствии с настоящим Контрактом.

6.4.25. Осуществлять авторский надзор и научное руководство за проведением работ на Объекте. Условия и сроки осуществления авторского надзора и научного руководства оговариваются в дополнительном контракте, заключаемом с момента начала производства работ по сохранению Объекта. Стоимость услуг по авторскому надзору и научному руководству определяется в соответствии с существующими нормативными актами.

6.4.26. Обеспечить проведение государственной историко-культурной экспертизы разработанной научно-проектной документации и получения положительного заключения по результатам данной экспертизы в срок, установленный Приложением №3 к Контракту.

В случае если заключение историко-культурной экспертизы не будет согласовано органом охраны объектов культурного наследия (будет высказано несогласие с заключением), обязательство по проведению историко-культурной экспертизы и разработанной научно-проектной документацией считается неисполненным.

6.4.27. Обеспечить получение согласования разработанной и согласованной у Заказчика научно-проектной документации в Органе охраны объектов культурного наследия в срок установленный Приложением № 3к Контракту.

В случае, отсутствия согласования научно-проектной документации органом охраны объектов культурного наследия обязательство по разработке научно-проектной документации считается неисполненным.

6.4.28. Обеспечить получение согласования предмета охраны органом охраны объектов культурного наследия в срок, установленный Приложением №3 к Контракту.

В случае, отсутствия согласования предмета охраны органом охраны объектов культурного наследия обязательство по разработке научно-проектной документации считается неисполненным.

6.4.29. Обеспечить проведение экспертизы сметной документации в ФГУП «Росгосэкспертиза» и получение положительного заключения по результатам данной экспертизы в срок установленный Приложением №3 к Контракту.

В случае, отсутствия положительного заключения ФГУП «Росгосэкспертиза» обязательство по разработке научно-проектной документации считается неисполненным.

6.4.30. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего Контракта Подрядчик обязан предоставить копию лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации по видам работ:

- Разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Выписки из реестра членов СРО в области проектирования, выполнения инженерных изысканий.

6.4.31. В случае внесения изменений в указанные в п. 6.4.30 Контракта документы или утраты ими силы, приостановки их действия либо исключения (приостановки членства) из саморегулируемой организации Подрядчик обязан проинформировать об этом Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления указанных событий. Работы, выполненные при отсутствии указанных документов, считаются выполненными ненадлежаще, приемке и оплате не подлежат.

6.4.32. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер выполнения Работ и условия их оплаты.

6.4.33. В случае если при проведении Работ Подрядчиком причинены повреждения Объекту или его отдельным частям, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

6.4.34. Выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и(или) Контрактом.

Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ, в том числе соответствие их Техническому заданию, "Методическим рекомендациям по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры" РНиП 4.05.01-93, утвержденным приказом Минкультуры России от 29.12.1993 N 810, техническим условиям, СНиП, государственным стандартам (ГОСТ), ТСН, стандартам СРО, предписаниям и нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации, с учетом особенностей выполнения работ в отношении объектов культурного наследия, требованиям согласующих органов, а также требованиям и указаниям Заказчика.

7.2. Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Актов сдачи-приемки результатов выполненных Работ по последнему этапу обеими Сторонами.

В случае досрочного расторжения Контракта гарантийный срок на разработанную Подрядчиком часть документации составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком всех Актов сдачи-приемки выполненных работ соответствующего этапа Контракта.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик (научно-проектной документации).

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты результатов выполненных Работ, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках или уклонения от его подписания на протяжении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления ему сообщения об обнаружении таких недостатков, Заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке.

7.4. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта в отношении него отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению настоящего Контракта в соответствии с положениями действующего законодательства РФ в сфере закупок.

7.5. Подрядчик гарантирует, что:

7.5.1. Не проводится его ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании Подрядчика - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

7.5.2. Деятельность Подрядчика не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.5.3. У него отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с действующим законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с действующим законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с действующим законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

7.5.4. У Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики, а также не применены в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, и административного наказания в виде дисквалификации.

7.5.5. Подрядчик обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Контракта Заказчик приобретает права на такие результаты.

7.5.6. Между Подрядчиком и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, наличие которого не допускается положениями Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.7. Научно-проектная документация, разработанная по настоящему Контракту, свободна от прав третьих лиц, в том числе авторов, состоящих в трудовых отношениях с Подрядчиком, соисполнителей, субподрядчиков.

7.5.8. Научно-проектная документация, ее части или материалы, использованные при ее разработке, не нарушают авторского или иного права третьих лиц и что на момент ее передачи Заказчику прав на научно-проектную документацию никому не переданы полностью или частично.

7.5.9. К Заказчику не могут предъявлены какие-либо требования о выплате третьим лицам вознаграждения за использование научно-проектной документации, исключительные права на которую в соответствии с Контрактом переданы Заказчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, использованных в составе научно-проектной документации.

7.5.10. Выполненные по Контракту Работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных) третьих лиц как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

7.6. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик гарантирует наличие у них всех необходимых лицензий, разрешений и допусков, в том числе членство в саморегулируемых организациях, необходимых для выполнения Работ, на всем протяжении выполнения ими соответствующих Работ.

Ответственность Сторон.

8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате выполненных Работ.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, (применение штрафных санкций к Заказчику применимо в случае неоднократного, немотивированного (от двух и более раз) отказа от приемки результатов выполненных Работ) Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату штрафа в размере 5000 (пять тысяч) руб. 00 коп.

Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042) и составляет:

а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически Подрядчиком.

8.5. За каждый факт неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 490 480 (четыреста девяносто тысяч четыреста восемьдесят) руб. 00 коп., что составляет 5 (пять) % от цены Контракта.

Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 и составляет:

а) 10 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, которые не имеют стоимостного выражения (не предоставление или несвоевременное предоставление Заказчику отчетов, заключений предусмотренных настоящим Контрактом), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. Уплата Подрядчиком неустойки и/или возмещение убытков Заказчика не освобождает Подрядчика от исполнения предусмотренных Контрактом обязательств в натуре и от иной ответственности, предусмотренной Контрактом и (или) действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.10. Ответственность за достоверность и соответствие действующему законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.12. Право Заказчика на предъявление требований об уплате неустойки сроком не ограничено. Не предъявление такого требования не может считаться отказом Заказчика от соответствующего права.

8.13. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком - (постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042), в том числе рассчитывается как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта.

8.14. Оплата Подрядчиком неустойки не лишает Заказчика права на односторонний отказ от исполнения Контракта и(или) обращение в суд с требованием о досрочном расторжении Контракта, если согласно закону и(или) Контракту данное нарушение обязательств является основанием для одностороннего отказа Заказчика от Контракта и(или) обращения в суд с требованием о досрочном расторжении Контракта.

8.15. Заказчик освобождается от материальной и иной ответственности в случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Подрядчику, вызванных деятельностью Подрядчика в связи с производством работ. Заказчик не несет ответственность за деятельность, выполняемую Подрядчиком в рамках настоящего Контракта.

8.16. Если иное не предусмотрено Контрактом, в случае нарушения обязательств Подрядчик кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту возмещает Заказчику все возникшие у Заказчика убытки, включая упущенную выгоду. Убытки могут быть взысканы Заказчиком в полной сумме сверх неустойки.

8.17. Подрядчик по требованию Заказчика в установленный Заказчиком срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки, допущенные Подрядчиком при производстве работ.

8.18. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается, в том числе выполнение работ, не соответствующих требованиям, установленным Контрактом, Техническим заданием, документацией о закупке и требованиям действующих правовых актов, а также нарушение любого из обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.19. Подрядчик несет ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, а также за достоверность сведений, представленных им в рамках заключения и исполнения Контракта.

Дата добавления: 2021-04-15; просмотров: 47; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

12 3 4 5 6 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!