Приложение №1 к техническому заданию
Ведомость работ
По восстановлению газона около памятника Ленину и за памятником
| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную | 100 м2 корыта | 4.58 |
| 2 | На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-048-01 | 100 м2 корыта | 4.58 |
| 3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 7.78 |
| 4 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 7.78 |
| 5 | Омоложение живых изгородей твердых с обрезкой побегов на пень до 70 % | 1 м живой изгороди | 1.02 |
| 6 | Обрезка крон деревьев под естественный вид с автогидроподъемника | 1 дерево | 16 |
| 7 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 1.9 |
| 8 | Перевозка грузов I класса на расстояние до 15 км | 1 т груза | 1.9 |
Приложение №2 к техническому заданию
Требования к товарам, используемым
При выполнении работ по восстановлению газона около памятника Ленину и за памятником
| № п.п. | Наименование товаров | Требования к качеству, технические характеристики товаров, требования к их безопасности, требования к функциональной характеристике и иные показатели, связанные с определением соответствия используемых товаров потребностям заказчика. |
| 1 | Растительный грунт | Гумус 9,4%. PH вод. 7,33. Солевой 6,75. Должен обладать структурой рыхлой, при которой размеры комков составляют 0,5-0,7 см. Не должен иметь засоренности сорняками и мусором. |
Приложение №2 к Извещению
|
|
|
ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
Заявка на участие в запросе котировок
| Наименование организации (Ф.И.О. физического лица) | |
| Юридический адрес | |
| Телефон/ факс/ электронный адрес | |
| ИНН* / КПП | |
| ОКПО | |
| ОГРН | |
| Банковские реквизиты | |
| ФИО, должность руководителя | |
| ИНН учредителя(ей) организации | |
| ИНН членов коллегиального исполнительного органа организации | |
| ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа организации | |
| Контактное лицо |
Куда: ____________________________________________________
Кому: ____________________________________________________
Ознакомившись с условиями, указанными в Извещении о проведении запроса котировок
№ ____________, идентификационный код закупки __________________________,
____________________________________________________
(полное наименование организации, ФИО (для физического лица))
__________________________________________________________________________________
|
|
|
(почтовый адрес)
выражает свое СОГЛАСИЕ исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок по цене ______________________руб. (____________________ рублей ____ копеек).
Место выполнения работ:
Срок выполнения работ:
Цена включает в себя все необходимые расходы по выполнению работ в соответствии с условиями контракта, в том числе: стоимость работ, стоимость товаров, оборудования, необходимых для выполнения работ по контракту, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на заработную плату, страхование (при установлении), таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, включая НДС, то есть является конечной и фиксированной на протяжении всего срока исполнения контракта.
Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:
– мы соответствуем требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки;
– в отношении нас не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
|
|
|
– в отношении нас не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
– у нас отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
|
|
|
- отсутствуют у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
– между нами и заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
- декларируем, что информация о _________________ отсутствуют в предусмотренном Федеральным Законом № 44 – ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;
- декларируем, что ________________является субъектом малого предпринимательства в соответствии с требованиями ч.1 ст.4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.
«____»______________2018 г.
___________________________________________________________________/_______________/
(должность, подпись, расшифровка подписи, в случае подписания уполномоченным лицом – реквизиты документа подтверждающего полномочия)
* - указывать не обязательно
Приложение № 3 к Извещению
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____
г. Выборг «___» ___________ 2018 г.
Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области (Администрация МО «Выборгский район»), действующая от имени и в интересах муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области, именуемая «Муниципальный заказчик» (далее – Заказчик), в лице главы администрации Орлова Геннадия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по результатам определения Подрядчика путем проведения запроса котировок, на основании протокола № __________ от «___» _________ 20___г. заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
Предмет Контракта
1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с условиями извещения о запросе котировок №______________________ и по цене, предложенной Подрядчиком.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по восстановлению газона около памятника Ленину и за памятником.
1.3. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями Контракта, техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), сметой (Приложение № 2 к Контракту), календарным графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), определяющими объем, содержание и сроки выполнения работ, а также стоимость работ.
1.4. Идентификационный код закупки: 183470406371047040100103340018130244.
Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 144; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!