ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО КОНТРАКТУ

Муниципальный контракт №0136300038718000003-0136935-01

на ремонт транзитного проезда большегрузного автотранспорта по территории города Конаково по автомобильным дорогам: ул. Свободы - ул. Первомайская - ул. Новая - ул. Революции - ул. Строителей - ул. Район Завода - ул. Белавинская автодороги "Москва-Санкт-Петербург" - Конаково – Иваньково Тверской области

(Идентификационный код закупки: 183691102396669490100100260014211244)

г. Конаково « 25 » июня 2018 г.

Муниципальное учреждение «Администрация городского поселения город Конаково», выступающее от имени и в интересах муниципального образования Городское поселение город Конаково, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Шаталова Олега Вячеславовича, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «ТВ-Регион», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Елиферова Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), и иного законодательства Российской Федерации, по результатам проведения электронного аукциона (Протокол № 2-ЭА от 14.06.2018г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. ЦЕНА КОНТРАКТА.

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту транзитного проезда большегрузного автотранспорта по территории города Конаково по автомобильным дорогам: ул. Свободы - ул. Первомайская - ул. Новая - ул. Революции - ул. Строителей - ул. Район Завода - ул. Белавинская автодороги "Москва-Санкт-Петербург" - Конаково - Иваньково Тверской области в рамках МЦП «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Городское поселение город Конаково» на 2018-2020 годы» (далее - Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).

1.2.Заказчик обязуется обеспечить финансирование выполненных работ в размере и формах, предусмотренных настоящим Контрактом за счет средств областного бюджета Тверской области и местного бюджета.

1.3. Цена Контракта составляет 71 277 710,00 (Семьдесят один миллион двести семьдесят семь тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек . Цена Контракта включает исключительно все расходы Подрядчика, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ, в том числе расходы на материалы, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС 18% - 10 872 871,02 (Десять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 02 копейки, сборов и других обязательных платежей; все подъемные и разгрузочно-погрузочные работы с применением ручного труда и техники, транспортные расходы, связанные с доставкой строительных материалов:

- средства бюджета Тверской области – 57 022 168,00 руб.;

- средства бюджета городского поселения город Конаково – 14 255 542,00 руб.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

1.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, стороны должны согласовать новые условия Контракта, в том числе по цене, срокам исполнения Контракта, объему работ, предусмотренных настоящим Контрактом. Изменение условий Контракта производится в соответствии с требованиями ст.95 Закона.

1.5.В случае если Подрядчиком по настоящему Контракту выступает физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому лицу по настоящему Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

1.6. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

1.7. Характеристика существующего объекта:

длина участков ремонта - 5,9 км;

ширина проезжей части – 7,0-8,0 м;

ширина обочин – 1,0-2,0м;

вид существующего покрытия – асфальтобетон.

УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Представительство

2.1.1.Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет Инженер, назначенный Заказчиком в установленном порядке в течение 2-х дней с момента заключения настоящего контракта.

Интересы Подрядчика по выполнению Контракта представляет Управляющий в лице представителя Генерального директора ООО «ТВ-Регион» - Елиферова Вячеслава Владимировича.

2.1.2.Инженер и Управляющий могут проявлять инициативу в созыве производственных совещаний. Задача совещаний заключается в рассмотрении хода работ, разрешении конфликтных ситуаций и решении вопросов, связанных с непредвиденными и прочими обстоятельствами, требующими совместных действий.

2.1.3.Сторона, по инициативе которой проводится совещание, должна заблаговременно (не менее чем за 2 дня) известить о месте и времени проведения совещания. Инженер и Управляющий не имеют права отказаться от участия в совещании без уважительной причины.

2.1.4.Протокол производственного совещания ведет Инженер и представляет копии участникам совещания.

2.1.5.Результаты производственного совещания обязательны для исполнения Сторонами Контракта и при необходимости оформляются Дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

2.2. ЗАКАЗЧИК. Инженер. Права. Обязанности. Ответственность. Распоряжения (предписания).

2.2.1.Ответственность за все действия Инженера несет Заказчик, если такие действия совершены в пределах полномочий Инженера.

2.2.2.Инженер осуществляет надзор за выполнением работ по Контракту. Инженер контролирует качество выполняемых Подрядчиком работ, производит промежуточную приемку выполненных работ, отдает распоряжения (предписания), реализует прочие права и обязанности Заказчика, установленные Контрактом.

2.2.3.Инженер имеет право производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов, выполненных, произведенных или поставленных по Контракту.

Инженер имеет право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ, предусмотренных Контрактом, в любое время суток в течение всего периода проведения работ;

- производить соответствующие записи в Журнале производства работ;

Запись в Журнале производства работ имеет статус предписания, обязательна для исполнения Подрядчиком, и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в ней требований (указаний).

2.2.4.Инженер не уполномочен освободить Подрядчика от выполнения его обязанностей по Контракту за исключением случаев, оговоренных в Контракте.

Инженер имеет право отдавать распоряжения (предписания):

- о замене материалов, не обеспечивающих уровень качества, установленный Техническим заданием;

- о приостановке работ до момента ликвидации причин, ее вызвавших;

- об устранении дефектов;

- по другим вопросам в соответствии с п. 2.2.5 настоящего Контракта.

Распоряжения (предписания) Инженера должны быть документально обоснованы результатами измерений, испытаний и др. и должны предусматривать сроки для их исполнения.

2.2.5.Инженер имеет право отдать распоряжение (предписание) о полной или частичной приостановке работ на такой период времени, который считает необходимым по причине неблагоприятных погодных условий, невыполнения Подрядчиком в установленные сроки распоряжения (предписания), касающегося требования к качеству данных работ, а также по другим причинам.

2.2.6.Распоряжения (предписания) отдаются Инженером в письменном виде на имя Управляющего, в распоряжении (предписании) указывается дата его подписания и срок исполнения. Распоряжения (предписания) Инженера должны регистрироваться и храниться Подрядчиком на протяжении срока действия и хранения Контракта, копии распоряжений (предписаний) хранятся Инженером.

2.2.7. По обязательствам Заказчика Инженер должен:

- осуществлять приемку работ и оформление документов в соответствии с пунктом 2.9. настоящего Контракта;

- срочно уведомить должностное лицо, заключившее Контракт, о возникновении ситуации, требующей внесения дополнения в Контракт, либо принятия иных решений, не входящих в компетенцию Инженера.

2.2.8. Заказчик имеет право привлечь специализированные организации для осуществления строительного контроля за выполнением работ на Объекте. В этом случае Подрядчику направляется письменное уведомление в 15-ти-дневный срок с момента заключения контрактов (договоров) с этими специализированными организациями.

2.3. ПОДРЯДЧИК. Управляющий. Права. Обязанности. Ответственность.

2.3.1. Подрядчик выполняет работы в объемах, предусмотренных Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 1 к Техническому заданию), в сроки, указанные п.3.1 настоящего Контракта и в соответствии с требованиями нормативных документов (Приложение № 2 к Техническому заданию).

Подрядчик отвечает за точную разбивку Объекта и устройство конструктивных элементов по отношению к исходным точкам, линиям и реперам.

2.3.2. Подрядчик производит трехстадийную фотофиксацию выполняемых работ:

а) до начала выполнения работ;

б) в процессе выполнения работ;

в) по окончании выполнения работ при их сдаче Заказчику.

Фотофиксация осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

В течение 5 (пяти) дней до начала выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику фотографии о состоянии Объекта не менее 5 штук на 1 км Объекта с разных точек.

К каждой приемке работ Подрядчик представляет фотоматериалы по выполненным за отчетный период работам, подлежащим освидетельствованию, в том числе по скрытым работам, в количестве не менее 2-х на каждый вид работ.

За 2 дня до подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта Подрядчик представляет Заказчику фотографии о состоянии Объекта после ремонта не менее 5 штук на 1 км Объекта с точек, по которым были выполнены фотографии до начала работ.

Представляемые Подрядчиком, фотографии должны:

а) быть выполнены в электронном виде и на бумажном носителе;

б) быть выполнены в цветном изображении, с разрешением не менее 300 dpi с соблюдением контрастности и цветопередачи, в формате не менее 10x15 см и не более 13x18 см;
в) содержать на оборотной стороне название Подрядчика, наименование Объекта, вида работ;

г) иметь на лицевой стороне указание на дату съемки;

д) иметь привязку к местности и (или) километражу (при наличии объекта, к которому может быть осуществлена привязка);

е) быть заверены подписью уполномоченного представителя подрядчика (исполнителя) и его печатью (при наличии) с указанием даты заверения.

Представляемые Подрядчиком фотографии подлежат хранению у Заказчика вместе с документами, которыми подтверждается выполнение работ и их приемка Заказчиком.

2.3.3. Подрядчик должен направить Заказчику в 3-х-дневный срок с момента заключения настоящего Контракта информационное письмо с указанием лиц, ответственных за производство работ со стороны Подрядчика. В случае изменения лиц, ответственных за производство работ на Объекте, Подрядчик обязан в 3-х-дневный срок уведомить об этом Заказчика в письменной форме.

2.3.4. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента заключения Контракта, установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационные щиты размером 2 х 2,5 м с указанием наименования Объекта, Заказчика, Подрядчика и сроков проведения работ (начало и окончание), контактных телефонов ответственных представителей Подрядчика. Информационные щиты должны иметь фон желтого цвета и текст черного цвета.

2.3.5. Подрядчик имеет право потребовать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Инженером в срок до 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде.

Требования Подрядчика должны представляться в письменном виде за подписью Управляющего, регистрироваться и храниться Инженером на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся Управляющим.

2.3.6. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе производства работ.

2.3.7. Подрядчик должен фиксировать ход выполнения работ и результаты производственного контроля в исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативных документов и Технического задания (Приложение №1 к Контракту).

2.3.8. Всю ответственность, связанную с убытками или нанесением ущерба собственности и здоровью работников, а также с гибелью работников при выполнении работ по Контракту, несет Подрядчик в соответствии с действующим законодательством.

2.3.9. Подрядчик обязуется обеспечить Инженеру и любому лицу, уполномоченному Инженером, доступ на Объект, а также в любое место, где ведутся или намечаются работы по Контракту.

2.3.10. Подрядчик в течение 3-х (трех) дней от даты подписания Контракта должен уведомить районное подразделение ГИБДД по месту производства работ о начале работ на Объекте. Подрядчик составляет схемы ограждения мест производства работ, направляет их в уведомительном порядке в органы ГИБДД и обеспечивает безопасное движение транспортных средств и пешеходов на территории Объекта с момента начала работ до подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

2.3.11.Подрядчик обеспечивает представителя Заказчика транспортным средством для проведения контроля и приемки выполненных работ.

2.3.12.Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта выполнения работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого Объекта Заказчиком.

2.3.13. В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора за границами постоянного или временного отвода, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.

2.3.14. Подрядчик обязан в течение двух недель с момента окончания производства работ на Объекте освободить строительную площадку от принадлежащего ему имущества и строительного мусора.

2.3.15. Подрядчик в соответствии с пунктом 7.1.3. настоящего Контракта после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на Объекте дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок, уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. Заказчик вправе привлекать специалистов иных организаций для участия в составлении акта. В случае неявки представителя Подрядчика, Заказчик составляет акт в его отсутствие. Такой акт имеет полную юридическую силу.

Подрядчик обязан в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные в извещении дефекты, в противном случае Заказчик привлекает к их устранению третью организацию, с последующим выставлением затрат по выполнению работ в адрес Подрядчика.

2.3.16. Подрядчик, обособленное подразделение которого осуществляет исполнение обязательств по настоящему Контракту, должен встать на учет в налоговом органе по месту нахождения такого обособленного подразделения (после заключения Контракта).

2.3.17. Укладку асфальтобетона/щебеночно-мастичного асфальта произвести до 1 сентября 2018 года.

2.4. Конфликтные ситуации

2.4.1.При возникновении конфликтной ситуации созывается совещание в присутствии руководителей Заказчика и Подрядчика или их доверенных лиц, которое оформляется протоколом.

Протокол ведет Инженер. Результатом совещания может явиться:

а) подписание Дополнительного соглашения к Контракту;

б) передача дела на судебное рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области в случае, если соглашение Сторон не достигнуто;

в) совместное решение Заказчика и Подрядчика о расторжении Контракта, при этом незавершенный Объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

2.5. Дополнительные соглашения к Контракту.

2.5.1.Заключение дополнительных соглашений возможно в случаях, предусмотренных действующим на момент исполнения Контракта законодательством и настоящим Контрактом.

2.6. Субподрядчики.

2.6.1. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта вправе привлечь к исполнению своего обязательства субподрядные организации. В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о намерении заключить договор субподряда не менее чем за 5 дней до заключения такого договора.

2.6.2.Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или которых составляет более чем десять процентов цены Контракта в течение 10 дней с момента заключения такого договора (договоров). При этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику копию договора (договоров) с указанием видов и стоимости работ, передаваемых на субподряд. При неисполнении указанного требования, к подрядчику применяются штрафные санкции, предусмотренные п. 9.16 Контракта.

2.6.3. Подрядчик обязан при исполнении Контракта привлекать субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства (социально ориентированных некоммерческих организаций) на основе субподрядного договора. При этом цена такого договора или общая стоимость таких договоров должна составлять 20 (двадцать) процентов от цены Контракта, установленной в п.1.3. Контракта. Срок заключения такого договора или таких договоров не должен превышать 15 дней с момента заключения настоящего Контракта.

При неисполнении указанного требования, к Подрядчику применяются штрафные санкции, предусмотренные п. 9.4. Контракта.

2.6.4. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, Подрядчик обязан в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с таким субподрядчиком представить Заказчику:

- декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

2.6.5. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика Подрядчик обязан представлять Заказчику документы, указанные в пункте 2.6.4 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

2.6.6. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:

- копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком, обязательств, выполненных субподрядчиком.

2.6.7. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией Подрядчик обязан оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

2.6.8. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, в том числе:

- за представление документов, указанных в пунктах 2.6.4 - 2.6.6 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

- за не привлечение субподрядчиков в объеме, установленном в Контракте.

2.6.9. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения таким субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик вправе осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

2.6.10. Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам. Всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных на субподряд, несет Генеральный подрядчик.

2.7. Взаимоотношения Сторон с третьими лицами

2.7.1. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски, которые явились результатом ее собственных действий или упущений, и возмещает их третьим лицам.

Подрядчик отвечает за сохранность любой собственности и защищает от повреждения и ущерба существующую растительность, сооружения. В случае нанесения прямого или косвенного ущерба, а также при повреждении общественной или частной собственности по причине какого-либо действия (упущения, пренебрежения или нарушений в ходе проведения работы) или вследствие невыполнения Подрядчиком строительных норм и правил, Подрядчик должен произвести восстановительные работы за свой счет до состояния, подобного или равноценного состоянию до такого ущерба или повреждения.

2.7.2. Подрядчик должен:

До начала работ на Объекте:

- уведомить владельцев коммунальных сетей, трубопроводов и другие стороны, чьи интересы затрагиваются при проведении работ на Объекте, и иметь по этим вопросам необходимые согласования;

- урегулировать вопросы по защите имущества железных дорог, телефонной связи, электросвязи и т.д. от ущерба в ходе работ на Объекте, который может привести к значительным издержкам, потерям или неудобствам.

- проверять срок действия согласований и при необходимости провести работу по их пролонгации.

2.7.3.При проведении работ на Объекте в случае нарушения инженерных сетей в результате случайной аварии, Подрядчик должен немедленно уведомить соответствующие уполномоченные органы и сотрудничать с ними, пока сеть не будет восстановлена.

2.7.4.Подрядчик несет всю ответственность перед органами государственного надзора за нарушение требований государственных нормативных актов.

2.8. Защита окружающей среды

2.8.1.Подрядчик должен исполнять все Федеральные законы, законы Тверской области и другие нормативные акты и правила, контролирующие степень загрязнения окружающей среды и пожарной безопасности. Подрядчик должен принять необходимые меры для предупреждения загрязнения рек, озер, прудов и водоемов отбросами, топливом, маслами, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами. Подрядчик несет ответственность за весь ущерб, причиненный персоналом Подрядчика в процессе выполнения работ.

2.9. Приемка работ

2.9.1. Приемке подлежат все работы и материалы, являющиеся предметом оплаты в соответствии с п. 1.3. Контракта, а также скрытые работы и ответственные конструкции, согласно требованиям СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» (утв. Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 № НА-18/266). Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, предоставляет Заказчику исполнительную документацию на скрытые работы (в том числе исполнительную съемку выравнивающих слоев покрытия).

2.9.2.Инженер и Управляющий производят сдачу-приемку работ в два этапа: первый этап – по факту выполнения не менее 50% объема работ от общего объема работ, предусмотренного предметом Контракта, второй этап – по факту выполнения 100% объема работ, предусмотренного предметом Контракта. При сдаче работ Подрядчиком оформляются Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). В случае выявления комиссией недостатков (дефектов) и/или невыполненных работ (полностью или частично) Подрядчику выдается распоряжение (предписание) об устранении дефектов с указанием срока устранения выявленных нарушений и даты повторной приемки.

2.9.3.Управляющий не менее чем за 3 (три) дня должен уведомить Инженера о планируемом окончании работ, являющихся предметом Контракта.

2.9.4.Инженер имеет право отложить дату приемки, но не более чем на 3 (три) дня. Инженер должен уведомить Управляющего об изменении даты приемки. В случае отсутствия уведомления дата приемки, предложенная Управляющим, считается принятой.

2.9.5.Если при приемке работ их качество или количество вызывает сомнения, Инженер имеет право:

1) выполнить дополнительные измерения и испытания;

2) потребовать от Управляющего повторного проведения измерений и испытаний.

2.9.6. Акт о приемке выполненных работ с прилагаемыми ведомостями измерений и испытаний составляется в 2-х экземплярах, один из которых передается Управляющему, а второй хранится у Инженера.

2.9.7. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

2.9.8. При завершении выполненных работ в полном объеме Подрядчик в срок не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты начала приемки письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

2.9.9.Приемка выполненных работ с подписанием Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта осуществляется в течение 1 (одного) дня.

2.9.10.Приемка и оплата выполненных работ не освобождает Подрядчика от предусмотренной Контрактом и законодательством РФ ответственности за качество используемых материалов и выполнение работ в объеме настоящего Контракта.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.Начало и окончание работ

3.1.1.Начало работ - дата заключения Контракта.

3.1.2.Окончание работ– 1 сентября 2018 года.

Этапом выполнения работ по Контракту считать период с даты подписания Контракта по 1 сентября 2018 года.

3.1.3.Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту в соответствии с п. 3.1 настоящего Контракта. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Контракте, либо предусмотренных нормами действующего законодательства Российской Федерации.

3.1.4.Сроки начала и окончания работ, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

3.2. Приостановка работ Подрядчиком

3.2.1.В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения (предписания) Инженера) Подрядчик должен немедленно устно (по телефону) и письменно (факс, телеграмма) уведомить Инженера. Подрядчик также должен заблаговременно письменно уведомить Инженера о возможности наступления обстоятельства, препятствующего нормальному выполнению работ.

КАЧЕСТВО РАБОТ

4.1. Требования к качеству.

4.1.1.Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям Технического задания (нормативные документы указаны в Приложении №2 к Техническому заданию).

Качество материалов, применяемых Подрядчиком при выполнении работ, должно соответствовать конкретным показателям и товарным знакам используемого для выполнения работ товара (Приложение №2 к Контракту).

4.1.2.Отклонение от требований нормативных документов является дефектом и приемке не подлежит.

4.2. Контроль качества Заказчиком.

4.2.1.Инженер осуществляет контроль качества работ в процессе производства, осуществляет приемочный контроль выполненных Подрядчиком работ с привлечением лабораторной службы Заказчика. Инженер проверяет ведение Подрядчиком операционного контроля качества выполняемых работ в соответствии с перечнем нормативных документов (Приложение №2 к Техническому заданию).

4.2.2.Заказчик проверяет ведение Подрядчиком входного контроля за поступающими дорожно-строительными материалами и конструкциями. Лаборатория Заказчика выборочно осуществляет контроль качества дорожно-строительных материалов и конструкций Подрядчика. Подрядчик обязан представить Инженеру паспорта и сертификаты качества на материалы и конструкции , предназначенные для выполнения обязательств по Контракту.

4.2.3.Инженер имеет право дать распоряжение (предписание) на проведение дополнительных испытаний на выявление дефектов.

4.2.4. В случае обнаружения дефектов Инженер в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомляет Подрядчика, оформляет распоряжение (предписание) на устранение дефектов с обязательным указанием сроков.

Подрядчик обязан устранить дефекты в сроки, указанные в распоряжении (предписании) Инженера. Подрядчик должен незамедлительно направить в адрес Заказчика письменное уведомление об исполнении распоряжения (предписания).

4.2.5. Инженер осуществляет контроль достоверности измерений и испытаний, выполняемых персоналом Подрядчика.

4.2.6. Затраты на отбор проб и проведение испытаний дорожно-строительных материалов и конструкций учтены в накладных расходах.

4.3. Санкции за выполнение работ ненадлежащего качества.

4.3.1.В случае не устранения Подрядчиком дефектов до срока повторной приемки, установленного Инженером, Заказчик имеет право не принимать и не оплачивать Подрядчику данную работу. Данные действия Подрядчика могут явиться основанием для расторжения Контракта в установленном порядке.

Заказчик уведомляет Подрядчика не менее чем за 10 (десять) дней о своем намерении расторгнуть Контракт.

4.4. Контроль качества Подрядчиком.

4.4.1.Контроль качества, выполняемый Инженером, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по производственному контролю качества.

4.4.2.Контроль качества должен выполняться Подрядчиком в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение№1 к Контракту) и нормативных документов, указанных в Приложении №2 к Техническому заданию).

ОБЪЕМЫ

5.1. Объемы работ

5.1.1. Фактически выполненные объемы работ, являющиеся предметом оплаты, определяются комиссией из представителей Заказчика и Подрядчика на основании измерений, проведенных непосредственно на Объекте. Результатом работы комиссии является составление и подписание Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

5.1.2. При определении выполненных объемов строительно-монтажных работ для их оплаты в Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), кроме завершенных конструктивных элементов и видов строительных работ или их частей, может быть включена также стоимость незавершенных конструктивных элементов и видов строительных работ или их частей, стоимость которых определяется с учетом процентов их готовности, руководствуясь Письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.05.2009г. № 16080-ИМ/08.

5.1.3. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов, Стороны вправе изменить с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цену Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

ОПЛАТА РАБОТ

6.1. Предмет оплаты

6.1.1. Предметом оплаты по Контракту являются работы, выполненные Подрядчиком согласно п.1.1. настоящего Контракта.

6.1.2.Оплате за отчетный период подлежат работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) в пределах объемов финансирования, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Порядок расчета за выполненные работы.

6.2.1.Оплата работ производится Заказчиком платежным поручением после представления Подрядчиком счета за выполненные работы, Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета-фактуры, в течение 30 (тридцати) календарных дней в пределах объемов финансирования, предусмотренных настоящим Контрактом, в следующем порядке:

- первый платеж осуществляется при условии выполнения объема работ на сумму не менее 50% от цены Контракта;

- второй (окончательный) платеж осуществляется при условии выполнения объема работ на сумму 100% от цены Контракта.

6.2.2. Стоимость работ определяется по ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) с понижающим коэффициентом, определенным как частное от деления цены Контракта на начальную (максимальную) цену Контракта.

Непредвиденные работы и затраты принимаются к оплате только фактические выполненные и согласованные с Заказчиком в размерах, не более установленных в ведомости объемов и стоимости работ (Приложение №1 к Техническому заданию).

6.2.3. Работы выполняются без предоставления авансов.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО КОНТРАКТУ

7.1. Гарантийный срок.

7.1.1. После окончания работ Подрядчик передает Заказчику Гарантийный паспорт по форме Приложения 1 к Распоряжению Минтранса России от 07.05.03г. № ИС-414-р, которым предусмотрены гарантийные сроки по соответствующим конструктивным элементам согласно Техническому заданию, не менее указанных в таблице:

Наименование элемента	Гарантийный срок
Нижний слой покрытия	5 лет
Верхний слой покрытия	5 лет
Дорожные знаки	2 года
Сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб	8 лет
Дорожная разметка холодным пластиком и термопластиком*	2 года

*Принято по ГОСТ Р 51256-2011.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

7.1.2. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных разрушений и дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

7.1.3.При обнаружении признаков разрушений, дефектов Заказчик письменно уведомляет Подрядчика об их характере, местоположении, объеме и указывает срок, в течение которого Подрядчик должен произвести освидетельствование выявленных недостатков и внести свои предложения по срокам выполнения и составу работ по их ликвидации.

Выявленные дефекты Подрядчик должен устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. Заказчик вправе привлекать специалистов иных организаций для участия в составлении акта. После устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Стороны составляют акт.

7.1.4. Подрядчик должен в указанные сроки, в письменном виде, внести на рассмотрение Заказчика свои предложения, и немедленно, по получении согласования своих предложений, приступить к выполнению работ.

7.1.5. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

Подрядчик имеет право выполнить работы своими силами, поручить выполнение работ третьим лицам или перечислить Заказчику сумму, эквивалентную стоимости данных работ, и в этом случае величина суммы должна быть указана в предложениях Подрядчика и согласована с Заказчиком.

7.1.6.Подрядчик должен выполнить /оплатить/ все необходимые работы, как по ликвидации разрушений, дефектов, так и по устранению причин их вызвавших, в той мере, в которой данные причины являются следствием некачественного выполнения работ.

7.2. Расторжение Контракта.

7.2.1.Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. При этом возникшие к моменту расторжения обязательства подлежат исполнению. Если Подрядчик нарушает сроки начала работ, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

7.2.2. Сторона, по чьей инициативе расторгается Контракт, направляет уведомление с указанием причин расторжения Контракта и даты, начиная с которой будет прекращена оплата работ (прекращено выполнение работ) по Контракту и проект условий расторжения Контракта, включающий:

- размер компенсации за ущерб;

- предложение по вопросам расчета за выполненные, но не оплаченные работы;

- прочие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Противоположная Сторона имеет право принять предложенные условия расторжения Контракта или потребовать внесения в них изменений.

7.2.3.Окончательный вариант соглашения о расторжении Контракта подписывается официально уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика и заверяется печатями.

7.2.4. Заявление о расторжении Контракта может быть подано Стороной в Арбитражный суд Тверской области только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт, либо при неполучении ответа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 212; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

12 3 4 5 6 7 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!