Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу _______________

_____________________________________________________________________,

(указать, какая работа должна быть выполнена)

именуемую в дальнейшем «Работа».

Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до «___»_________ 20__ г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить Подрядчику оборудование, инструменты, материалы.

1.3. Срок выполнения работ с «___»_________ 20__ г. до «___»_________ 20__ г.  

Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.

1.4. Качество выполненной работы должно отвечать следующим требованиям: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ .

1.5. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате после подписания акта приема-сдачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

выполнить работу в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора;

выполнить работу с надлежащим качеством, соответствующим требованиям, указанным в п. 1.4;

передать результат работы Заказчику;

безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение _____________ дней.

выполнить работу лично.

2.2. Подрядчик имеет право на удержание результата работ при неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего договора цену.

2.3. Заказчик обязан:

в течение _____________ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.3 настоящего договора, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшивших результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику;

оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение _________ дней с момента приемки результатов работы.

2.4. Заказчик имеет право:

регулярно проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора состоит из:

вознаграждения Подрядчику в размере_____________________________

__________________________________________________________________руб.

(сумма цифрами и прописью)

суммы издержек Подрядчика в размере _____________________________

__________________________________________________________________руб.

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Цена настоящего договора составляет: ___________________________

__________________________________________________________________руб.

(сумма цифрами и прописью)

3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в п. 1.3 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ____ % от суммы договора и пеню из расчета ____% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. Вслучае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в _____________

(указать наименование ______________________________________________________________________

и местонахождение арбитражного суда, выбранного сторонами для разрешения споров)

Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнениям к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Подрядчик:

Местонахождение офиса: _______________________________________________

Почтовый адрес и индекс: ______________________________________________

Телефон ______________ , телетайп ________________, факс ________________

Расчетный счет № ___________________ в ________________________________

(наименование банковского учреждения)

БИК ____________________________ , ИНН ______________________________

Корреспондентский счет банка Подрядчика: _______________________________

Заказчик: 

Местонахождение офиса: _______________________________________________

Почтовый адрес и индекс: ______________________________________________

Телефон ______________ , телетайп ________________, факс ________________

Расчетный счет № ___________________ в ________________________________

(наименование банковского учреждения)

БИК ____________________________ , ИНН ______________________________

Корреспондентский счет банка Заказчика: _________________________________

Подписи сторон

Подрядчик                                                             Заказчик

____________                                   ____________

М. П.                                                                      М. П.

Мы поможем в написании ваших работ!