Адреса и банковские реквизиты сторон
ДОГОВОР ПОДРЯДА
г. _______________ «___» ______________200 _ г.
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия или ф.,и.,о. физического лица)
действующий на основании устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", и
________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия или ф.,и.,о. физического лица)
| действующий на основании: | , |
(устава, положения и т. д.)
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
| 1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: |
(указать, какая работа должна быть выполнена)
|
|
|
___________________________________________________________________________________________________________________________________
именуемую в дальнейшем "Работа".
| Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до | « » 200 г |
необходимую проектную и сметную документацию технические условия, предоставить Подрядчику
оборудование, инструменты, материалы.
1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими
инструментами.
1.4. Срок выполнения работ с «___» _____________200 _ г. до «___» ______________200 _ г.
Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.
1.4.1. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.
Права и обязанности сторон
2.1.Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.
2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.
2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.
2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы,
в течение _______________ дней.
|
|
|
2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. В течение ______ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы,
а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение дней с момента
приемки результатов Работы.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь
в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
Цена договора и порядок расчетов
|
|
|
3.1. Цена настоящего договора состоит из:
| 3.1.1.Вознаграждения Подрядчика в размере | руб. |
(сумма цифрами и прописью)
| 3.1.2.Сумма издержек Подрядчика в размере | руб. |
(сумма цифрами и прописью)
| 3.2. Цена настоящего договора составляет: | руб. |
(сумма цифрами и прописью)
3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящей договоре.
Ответственность сторон
4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.4 настоящего договора, Подрядчик
уплачивает Заказчику штраф в размере _______% от суммы договора и пеню из расчета __ % от
суммы договора за каждый день просрочки.
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства действующего на территории России.
4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на
них обязательств или устранения нарушений.
|
|
|
Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их
| на рассмотрение в |
(указать наименование и местонахождение третейского,
арбитражного или народного суда,
выбранного сторонами для разрешения споров)
Заключительные положения
6.l. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6|.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Обаэкземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик________________________________________ _________________________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Подрядчик _____________________________________________________________________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Подписи и печати сторон
Заказчик______________ _____
(подпись и печать)
Подрядчик __________________
(подпись и печать)
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 202; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!