Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы
1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).
2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.
3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика.
5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475).
|
|
|
35 вопрос
Юридическое лицо - это организация, созданная и зарегестрированная в установленном законом порядке. Юридическое лицо может быть создано путем объединения нескольких лиц и (или) имущества.
Признаками юридического лица являются:
1) организационное единство. Юр. лицо имеет определенную структуру (отделы, управления цехи и др. подразделы), руководство, определенную цель и задачи (закрепленные уставом или иным учредительным документом);
2) наличие обособленного имущества. Организация должна иметь свое имущество, обособленное от имущества учредителей или иных юридических лиц. Юр. лицо владеет им на праве собственности, полного хозяйственного ведения (это касается гос. предприятии) или оперативного управления (это касается казенных предприятий - таких, которые не могут быть приватизированы). Кроме того, юр. лицо должно иметь самостоятельные финансовые документы (баланс или смет), счет в банке);
|
|
|
3) самостоятельная имущественная ответственность. Юр. лицо само отвечает по заключаемым им договорам, по долгам и иным обязательствам. Пример, государство не отвечает за долга гос. предприятий;
4) участие в гражданском обороте от своего имени. Юр. лицо имеет собственное наименование, закрепленное гос. регистрацией. Оно вправе приобретать гражданские права и обязанности, определенные ее уставом или иным учредительным документом. Пример, юр. лицо вправе приобретать имущество, личные неимущественные права. заключать различные договоры;
5) способность быть истцом и ответчиком в суде. От своего имени юр. лицо вправе быть участником судебного или хозяйственного процесса. Гражданская правоспособность и дееспособность юр. лица возникает с момента его гос. регистрации и прекращается со дня внесения в государственный реестр записи о его прекращении.
Юридические лица — это организации, специально создаваемые для участия в гражданском обороте. Поскольку гражданский оборот имеет имущественный, товарный характер, участвовать в нем могут лишь независимые, самостоятельные товаровладельцы, имеющие собственное имущество. Поэтому юридические лица должны иметь свое имущество, обособленное от имущества их создателей (учредителей, участников). Этим имуществом они будут отвечать перед своими кредиторами (контрагентами).
Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 242; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!