К Договору поставки №28 от.26.02.2019г.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает товар в количестве, ассортименте, по ценам и на условиях, указанных в Спецификациях (Приложениях), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Покупатель осуществляет учет поставок, информирует Поставщика о количестве товара, дате поступления и дате оплаты за поставленный товар. Для проведения сверок взаиморасчетов Покупатель сообщает Поставщику данные о взаиморасчетах после каждой поставки.
ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
2.1. Поставщик сообщает Покупателю цену и ассортимент возможного к поставке товара до начала поставки по настоящему договору, и в последующем заблаговременно информирует Покупателя об изменениях цен на товар.
2.2. Покупатель представляет Поставщику заказ на необходимую ему продукцию с указанием общего количества товара.
2.3. В случае изменения цен на товар в период рассмотрения заказа либо невозможности поставки определенного вида товара Поставщик информирует об этом Покупателя, и стороны принимают меры по согласованию условий заказа.
2.4. Цены на уже оплаченный товар по согласованным сторонами ценам изменению не подлежат.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Оплата за товар осуществляется согласно условиям, указанным в Спецификациях (Приложении) к настоящему Договору.
3.2 Расчет за поставленный Покупателю товар осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. По согласованию сторон возможно установление иных форм расчетов.
|
|
|
3.3. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю после оплаты товара согласно Спецификации (Приложении) с момента передачи товара Покупателю или перевозчику.
3.4. Обязанности Покупателя считаются выполненными с даты зачисления денежных средств на расчётный счёт Покупателя в соответствии с подписанными спецификациями.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Отгрузка товара до транспортной компании производится силами Поставщика в согласованные в спецификации сроки.
4.2. Доставка товара в стоимость товара не включена, осуществляется Поставщиком через транспортную компанию за счет Покупателя.
4.3. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными с момента передачи товара уполномоченному представителю Покупателя или перевозчику груза, что подтверждается датой, указанной в товарно-транспортной накладной.
4.4. Риск случайной гибели либо порчи товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара Покупателю или перевозчику.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
5.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставляемого Товара.
|
|
|
5.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на складе Поставщика.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность сторон за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ФОРС-МАЖОР
7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например, наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс мажора.
|
|
|
7.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров.
8.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством РФ. Обязателен досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензий Сторонами — 30 (Тридцать) календарных дней.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части исполнения обязательств Сторонами – до окончательного исполнения Сторонами всех обязательств друг перед другом.
9.2. В случае если ни одна из Сторон до даты окончания срока действия договора не заявит о желании прекратить договорные отношения, договор считается пролонгированным на 1 (один) календарный год.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
|
|
|
10.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.2. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.
10.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
10.6. Договор и приложения к нему, подписанные с использованием средств факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу. Стороны обязуются обменяться подписанными оригиналами в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней.
| Поставщик: ООО «ОКСАЛАР» | Поставщик: ООО « Курские элеваторы» | |
| Адрес: 241020, Брянская обл., г. Брянск, Транспортная ул., дом № 5, офис 325 E-mail: ooo-oxalar@yandex.ru ИНН/КПП 3257056811/325701001 Р/с 40702810808000001071 В БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК БИК 041501601 К/счет 30101810400000000601 | 306020 Курская область, Золотухинский район, р.п. Золотухино, ул. Куйбышева, д. 42 Банковские реквизиты ОГРН – 1027704001181 ИНН 7704242841 КПП 460701001 БИК 043807606 Р/сч. № 40702810833000002231 Банк получателя: Курское ОСБ № 8596 г. Курск К/сч. № 30101810300000000606 | |
| Генеральный директор ______________________________ /Проданюк А.И,/ М. П | Генеральный директор ______________________________ /Полянский А.И. / М. П |
Приложение № 1
к Договору поставки №28 от.26.02.2019г.
Спецификация №1 от _31.01.2019______
Между ООО «ОКСАЛАР» и ООО «Курские элеваторы»
| № | Наименование товара | Обозначение, чертеж | Кол-во, шт. | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| 1 | Компрессор | КТ-6 | 1 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| ИТОГО | 380 000,00 | ||||
Общая сумма спецификации составляет 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 20% - 63 333 (шестьдесят тысяч триста тридцать три) рубля, 33 коп.
Цена на товар является договорной и подлежит изменению в течении срока действия договора.
Цена товара не включает транспортные расходы по доставке со склада Поставщика Покупателю.
Порядок расчетов
1.1. Оплата стоимости компрессора производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
1.1.1. предоплата в размере 50% стоимости товара в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящей спецификации, остаток в размере 50% в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня отправки компрессора покупателю.
1.1.2. Датой отправки считается момент передачи компрессора перевозчику.
1.2. Обязанности Покупателя в части расчётов считаются выполненными с даты зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в размере общей стоимости спецификации.
Качество. Гарантия
2.1. Поставщик передает Покупателю, не бывший в эксплуатации компрессор, что подтверждается паспортом изделия.
2.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого компрессора требованиям нормативно-технической документации.
2.3. Гарантийный срок на компрессор составляет 6 (шесть) месяцев, при условии правильной эксплуатации согласно техническим требованиям.
Порядок приемки и отгрузки
3.1. Поставщик производит подготовку к отгрузке компрессора в срок 10 (десять) рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет Поставщика.
3.2. Приемка компрессора по комплектности и качеству производится уполномоченными представителями сторон на складе Поставщика в г. Брянске.
3.3. По результатам приемки компрессора уполномоченными представителями сторон составляется и подписывается товарная накладная или УПД и акт приема-передачи. Компрессор считается принятым по качеству и комплектности полностью и окончательно с даты подписания сторонами акта приема-передачи.
3.4. Доставка компрессора осуществляется силами и за счет Покупателя самовывозом со склада Поставщика.
3.5. Право собственности на компрессор переходит от Поставщика к Покупателю с момента оплаты его полной стоимости Покупателем, а риск их случайной гибели переходит от Поставщика к Покупателю с даты отгрузки компрессора со склада Поставщика.
3.6. Обязанности Продавца по настоящей спецификации считаются выполненными с даты отгрузки компрессора со склада Поставщика.
.
Дата добавления: 2022-06-11; просмотров: 13; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!