Порядок и срок приемки выполненной работы
5.1. Приемка выполненных работ по содержанию Объекта осуществляется поэтапно.
5.2. Подрядчик в срок, не превышающий 10 дней до окончания соответствующего этапа выполнения работ, передает Заказчику Акт сдачи-приемки работ по соответствующему этапу, счет и иные документы, подтверждающие расходы Подрядчика.
5.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания ответственными представителями Сторон Акта о приемке выполненных работ по соответствующему этапу, составленного по рекомендованной форме, согласно приложению №4 к настоящему Контракту.
5.4. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также выполненной работы осуществляется в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
5.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо работы и устранено Подрядчиком.
Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством, а также руководствуясь Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
|
|
|
6.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Начальный срок исполнения обязательств по Контракту устанавливается с даты подписания Контракта.
Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не свыше срока действия Контракта.
|
|
|
Срок действия Контракта – с даты подписания Контракта по 31.12.2020.
7.2. Контракт может быть расторгнут на основании:
7.2.1. письменного соглашения Сторон;
7.2.2. решения суда;
7.2.3. в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта
в соответствии с гражданским законодательством.
Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.
8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента возникновения.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
|
|
|
8.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком в порядке, установленном действующим законодательством.
Прочие условия
По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты
ее получения. В случае если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии,
а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной
по Контракту. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю другой Стороны под расписку
и с приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии, или иным способом, позволяющим удостовериться в получении претензии Стороной.
|
|
|
В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских
или иных реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней
до предполагаемых событий.
Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности
по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.
Приложения к Контракту
10.1. Приложение № 1. Техническое задание.
10.2. Приложение № 2. Сметный расчет.
10.3. Приложение № 3. Форма Акта сдачи-приемки работ.
Дата добавления: 2021-05-18; просмотров: 45; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!