СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МЕСТО, КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Срок начала выполнения работ: с даты заключения Контракта.
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.12.2021 с даты заключения Контракта.
В срок выполнения работ входит срок для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ обеими Сторонами.
4.2. Место выполнения работ: на территории Подрядчика.
Адрес (местоположение) объекта: Самарская область, г.о. Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая,36.
4.3. Качество, технические характеристики работ и иные показатели должны соответствовать действующему законодательству РФ, условиям Контракта, Техническому заданию (приложение №2 к Контракту).
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ по Контракту в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложением №3 к Контракту) после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (далее – положительное заключение экспертизы).
|
|
|
5.2. Подрядчик не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения положительного заключения экспертизы направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи - приемки выполненных работ (Приложение №6 к Контракту) с приложением всех документов в объеме проектных работ (в соответствии с Техническим заданием), необходимом для сдачи-приемки выполненных работ.
5.3. Приемка результатов выполненных работ осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.4. Для проверки результатов выполненных работ в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.5. Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет 5 (пять) дней с момента направления запроса Заказчиком. При нарушении Подрядчиком срока представления дополнительных материалов срок приемки выполненных работ, предусмотренный п.5.3. Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.
|
|
|
5.6. По результатам экспертизы выполнения работ Заказчик подписывает Акт сдачи- приемки выполненных работ, либо направляет мотивированный отказ от подписания Акта сдачи- приемки выполненных работ, в случае обнаружения несоответствия работ условиям Контракта. Акт сдачи - приемки выполненных работ не подписывается до устранения Подрядчиком недостатков в срок установленный п.3.4.4.Контракта.
Оформление документа о приемке выполненной работы осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийного обязательства(если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется к Подрядчику).
5.7. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи - приемки выполненных работ.
5.8. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается Сторонами в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Подрядчику, остальные - Заказчику.
Стороны по согласованию вправе осуществлять оформление и обмен документами о приемке выполненных работ в форме электронных документов (далее - «Электронный акт»), подписанных электронной подписью в единой информационной системе (далее – ЕИС) (zakupki.gov.ru).
|
|
|
«Электронный акт» в рамках исполнения настоящего Контракта, сформированный в ЕИС в электронной форме и подписанный электронными подписями по правилам Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011№63-ФЗ, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
|
|
|
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017№1042.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1 000,00 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5 000,00 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017№1042.
6.7.1.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1 000,00 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 000,00 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
6.7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1% цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000 ,00 рублей.
6.7.3. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Законом 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, в Контракт включается следующее условие:
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
- 10% начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн.рублей;
- 5% начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн.рублей до 50 млн.рублей (включительно);
- 1% начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн.рублей до 100 млн.рублей (включительно);
2) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
- 10% цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн.рублей;
- 5% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн.рублей до 50 млн.рублей (включительно);
- 1% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн.рублей до 100 млн.рублей (включительно).
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.
6.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.
6.12. Заказчик вправе удерживать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.13. Просрочкой исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту считается нарушение сроков:
- начала и окончания выполнения работ, предусмотренных п.4.1. Контракта;
- устранения дефектов и недостатков выполненных работ п. 3.4.4. Контракта;
- гарантийных обязательств;
- иные нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Контракта.
6.14. Ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Контракту считается:
- отступление (не соблюдение) от требований, предусмотренных Техническим заданием, п.3.4. Контракта;
- иные отступления (не соблюдения) Подрядчика от условий Контракта, нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Контракта.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в претензионном порядке, досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.
Дата добавления: 2021-05-18; просмотров: 63; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!