Обеспечение исполнения обязательств
КОНТРАКТ № 0144300034520000001
На выполнение работ по ремонту памятника в с. М. Крюки
с. Котельниково «21» апреля 2020 г.
Обоянского района
Курская область
Администрация Котельниковского сельсовета Обоянского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Лукьянчикова Александра Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Новая волна», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Подорванова Валерия Федоровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), по результатам проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона) (протокол подведения итогов электронного аукциона 0144300034520000001 от «10» апреля 2020 г.), ИКЗ -203461600148946160100100080014399244, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
Предмет контракта.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту памятника в с. М. Крюки, в соответствии с условиями Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и Приложением № 3 к настоящему Контракту.
|
|
|
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену. Коэффициент понижения цены по результатам проведения аукциона отражен в ведомости договорной цены – приложении № 4 к настоящему Контракту.
1.3. Поставка материалов, оборудования и работы производятся в объеме, предусмотренном локальным сметным расчетом, составленным на момент формирования начальной (максимальной) цены Контракта. Оборудование и материалы поставляются новые, не бывшие в эксплуатации.
1.4. Источник финансирования: финансирование работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта, осуществляется за счет средств местного бюджета.
Цена контракта и порядок расчетов.
2.1. Цена Контракта определена по результатам проведения аукциона в электронной форме и составляет: 453 875 (Четыреста пятьдесят три тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 13 копеек. Цена контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
|
|
|
Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом, а также случаев, установленных законодательством.
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.
2.2. В стоимость Работ, указанную в п. 2.1. Контракта, включены расходы на приобретение материала для производства работ, доставку материала до Заказчика, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, уборку и вывоз строительного мусора с территории заказчика, перерасчет локального сметного расчета в случае снижения начальной (максимальной) цены контракта, уплату налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением условий настоящего Контракта.
|
|
|
2.3. Все расчеты по настоящему Контракту производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.4. В настоящем контракте предусмотрено авансирование.
Оплата по настоящему контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в следующем порядке:
сумма в размере 30 % от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта, что составляет 136 162 (Сто тридцать шесть тысяч сто шестьдесят два) рубля 54 копеек, — в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего контракта;
сумма в размере 70% от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта, что составляет 317 712 (Триста семнадцать тысяч семьсот двенадцать) рублей 59 копеек, — в течение 15 дней (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), на основании предоставленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (за исключением случаев, когда предоставление счета-фактуры законодательством не предусмотрено), включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
|
|
|
Обеспечение исполнения обязательств
3.1. Исполнение Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» может обеспечиваться одним из следующих способов:
- безотзывной банковской гарантией в размере в размере 5 % от цены контракта, а именно 22 693 (Двадцать две тысячи шестьсот девяносто три) рублей 76 копеек;
- передачей Заказчику в залог денежных средств в размере 5 % от цены контракта, а именно 22 693 (Двадцать две тысячи шестьсот девяносто три) рублей 76 копеек на счёт Заказчика: УФК по Курской области Администрация Котельниковского сельсовета Обоянского района Курской области) p/c 40302810938073000292, л/с 05443016480, БИК 043807001.
Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на: выполнение работ по ремонту памятника в с. М.Крюки.
Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта, превышающего в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 3.1. настоящего контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
3.2. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
3.3. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. В соответствии с пунктом 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.
3.4. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
3.5. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений ст. 37 Закона 44-ФЗ, устанавливается от цены, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта, и составляет 22 693 (Двадцать две тысячи шестьсот девяносто три) рублей 76 копеек.
3.6. Если обеспечение исполнения Контракта представляется в форме внесения денежных средств, то факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения Контракта.
3.7. В случае если Подрядчик передает Заказчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в качестве обеспечения обязательств по Контракту, указанные денежные средства возвращаются Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней, после выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.
3.8. В случае если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная банковская гарантия, то в банковской гарантии должен быть указан срок действия гарантии по обеспечению исполнения Контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения Контракта не менее чем на один месяц.
3.9. Заказчик в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов").
3.10. Размер банковской гарантии или размер средств, перечисляемых на счет Заказчика, составляет 22 693 (Двадцать две тысячи шестьсот девяносто три) рублей 76 копеек .
3.11. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в установленных частью 15 статьи Закона №44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона №44-ФЗ;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 96 Закона №44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
3.12. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
3.13. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
3.14. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона;
2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.
3) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий.
3.15. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта или гарантийных обязательств, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Закона, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.
3.16. Все споры между гарантом и бенефициаром подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Курской области.
3.17. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 9.7 настоящего Контракта.
3.18. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней, после выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
3.19. Уменьшение в соответствии с частями 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ.3.20. Банковское сопровождение контракта регулируется статьей 35 Закона № 44-ФЗ и действующим законодательством Российской Федерации.Сроки выполнения работ.
4.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в течение 1 (одного) месяца с момента заключения настоящего Контракта.
Права и обязанности.
5.1. Права Заказчика:
5.1.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
5.1.2. Требовать надлежащего выполнения Подрядчиком его обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. Содействовать Подрядчику, в том числе выполнять его указания, отвечать на его предупреждения и давать ему указания;
5.2.2. Принять результат работ, выполненный Подрядчиком, при отсутствии в нем явных недостатков;
5.2.3. Оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.3. Права Подрядчика:
5.3.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему Контракту.
5.4. Обязанности Подрядчика:
5.4.1. Выполнить весь комплекс работ по настоящему Контракту самостоятельно, своими силами (без привлечения субподрядчиков), качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;
5.4.2. Сдать результат работ Заказчику по акту выполненных работ (форма КС-2, КС-3);
5.4.3. Предупредить Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Подрядчика, и до получения от него указаний приостановить проведение работ;
5.4.4. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, и пожарной безопасности;
5.4.5. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение имущества Заказчика;
5.4.6. В случае выявления недостатков при приемке работ до подписания акта выполненных работ устранить их своими силами и за свой счет в течение 5-ти рабочих дней, в случае выявления недостатков в период гарантийного срока устранить их своими силами и за свой счет в течение 5-ти рабочих дней после получения и признания письменной претензии от Заказчика;
5.4.7. Осуществить уборку строительного мусора с объекта, на котором будут производиться ремонтные работы;
5.4.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.
Дата добавления: 2020-12-12; просмотров: 41; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!