Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Курской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Курской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
|
|
|
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Приложения
12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
|
|
|
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
приложение № 2 «График оказания услуг».
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
| Заказчик | Исполнитель |
| Администрация города Дмитриева Курской области Юридический и почтовый адрес: 307500, Курская область, г.Дмитриев, ул.Ленина, д.45 ИНН 4605004054, КПП 460501001 Управление федерального казначейства по Курской области, л/с:03443006970 р/с 40204810645250000493 в Отделении Курск г. Курск, БИК: 043807001 тел./факс: 8(47150)2-30-31/8(47150)2-16-72. e-mail:dmitriev4605@yandex.ru Глава города Дмитриева _______________/ А.В. Рябыкин/ ашев | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Сибпроектинновации»ОО Юридический и почтовый адрес: 627755, Тюменская область, г.Ишим, ул.Красная заря, д.31 ИНН 7205031651, КПП 720501001 ОГРН 1207200004021 ОКПО 45115321 Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк р\с 40702810967100020788 к\с 30101810800000000651 БИК 047102651 Тел. 89224834663 e-mail: v.serbun@npospi.ru Директор ____________Сербун С.Н. ННА627 ДОРПРОЕКТ» ИН5406980511 |
«02» июля 2020 г. «02» июля2020 г.
МП. МП.
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Контракту №
014430002042000001020-09/2019
от «02» июля 2020 г. 1-
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция ул. Землячки города Дмитриева Курской области»
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основания для проектирования | Муниципальная программа города Дмитриева Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Город Дмитриев» и безопасности дорожного движения на 2020-2022 годы» |
| 2. | Наименование объекта | Реконструкция ул. Землячки города Дмитриева Курской области |
| 3. | Район (место) строительства | улица Землячка города Дмитриева Курской области |
| 4. | Заказчик по проектированию | администрация города Дмитриева Курской области |
| 5. | Вид строительства | реконструкция |
| 6. | Стадийность проектирования | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе проектной документации и требованиях к их содержанию», (с изменениями от 18.05.2009 г. № 427,21.12.2009 г., № 1044,13.04.2010 г., № 235,07.12.2010 г., № 1006,15.02.2011 г., № 73, от 25.06.2012 г., № 628,от 02.08.2012 г., № 788, от 22.04.2013 г., № 360, от 08.08.2013 г.,№679) |
| 7. | Требование к архитектурно-строительным, объемно-планировочными конструктивным решениям | При проектировании строительства тротуара по ул. Землячка принять: Строительство тротуара, покрытие тротуарная плитка, в бордюре, шириной, без учета бордюрного камня не менее 1.6 метров, протяженность не менее 1,05 км, уточнить параметры участка при проведении изысканий. Начало и конец проектируемого участка согласовать с Заказчиком. Нормативная документация СНиП 2.07.01-89* «Градостроительства. Планировка городских и сельских поселений» - СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»; 1. Предусмотреть сопряжение с существующими автомобильными дорогами, мероприятия для маломобильных групп граждан. 2. Предусмотреть устройство фундаментов под стойки дорожных знаков из монолитного бетона, в соответствии с типовым проектом серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах». Размещение знаков выполнить в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения. 3. Ведомость об источниках получения, расстояниях и способах доставки материалов, используемых на объекте, должна содержать: - сведения от поставщика, подтверждающие изготовление и возможность отпуска материалов; - транспортную схему доставки материалов, изделий и конструкций; |
| 8. | Цель проведения работ | Организация разработки ПСД Реконструкция ул. Землячки города Дмитриева Курской области |
| 9. | Срок проектирования | Начало выполнения работ - с момента подписания муниципального контракта, Окончание работ – 90 дней с момента заключения контракта. |
| 10. | Кадастровый номер земельного участка, его площадь | Кадастровый номер дороги 46:05:000000:475, кадастровый номер земельного участка 46:05:000000:412, общая протяженность дороги 1,05 км., ширина проезжей части 7 м. |
| 11. | Исходные данные для проектирования | Сбор исходных данных в объеме, необходимом для проектирования, осуществляет проектная организация, в том числе с учетом имеющихся у Заказчика и представленных им материалов. Заказчик оказывает содействие проектной организации в получении исходных данных. В наличии: 1. Свидетельство о государственной регистрации права на сооружение дорожного транспорта 7.4. общей протяженностью 1,05 км, адрес местоположения: Курская область, г.Дмитриев, ул.Землячки, кадастровый номер 46:05:000000:475 |
| 12. | Перечень проектируемых объектов | Виды работ по реконструкции – полотно автомобильной дороги, полоса отвода, тротуары, ливневки, стоянки, элементы озеленения |
| 13. | Требования к предварительным согласованиям и согласованию проектной документации | 1. До прохождения государственной экспертизы предоставить Заказчику проектную документацию, включая сметную документацию, в 4-х экземплярах, в том числе 1 экз. на цифровом или электронном носителе. |
| 13.1 | Состав проектной документации: | Разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями от 18.05.2009г. № 427, 21.12.2009г. № 1044, 13.04.2010г. № 235, 07.12.2010г. № 1006, 15.02.2011г. № 73, от 25.06.2012г. № 628, от 02.08.2012г. № 788, от 22.04.2013г. № 360, от 08.08.2013г. № 679,), в том числе: Раздел 1 «Пояснительная записка». Раздел 2 «Проект полосы отвода». Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения автомобильной дороги. Искусственные сооружения». Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру автомобильной дороги» (при необходимости). Раздел 5 «Проект организации строительства». Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (при необходимости). Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды». Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» не требуется. Раздел 9 «Смета на капитальный ремонт» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию, и соответствовать МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»; |
| 14. | Требования к геодезическим изысканиям | Программу инженерных изысканий представить заказчику для согласования до производства изыскательских работ. Полноту геодезической съемки согласовать с эксплуатирующей организацией. Выполнить комплекс инженерных изысканий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объеме, достаточном для обоснования и принятия оптимального варианта капитального ремонта: Раздел «Инженерно-геодезические изыскания» выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства.Основные положения»), СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Материалы геодезических изысканий оформляются на материалах регионального фонда пространственных данных ГБУ НСО «Геофонд НСО». |
| 15 | Особые условия | Раздел «Инженерно-геологические изыскания» выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства.Основные положения»), СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». Раздел «Инженерно - гидрометеорологические изыскания» |
| 16 | Требование к сметной документации | Раздел 9 «Смета на капитальный ремонт» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию, и соответствовать МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»; Пояснительная записка к сметной документации, должна содержать следующую информацию: 1. сведения о месте расположения объекта реконструкции; 2. перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на реконструкцию объекта; 3. обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства; 4. другие сведения о порядке определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, характерные для него. Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта, объектные и локальные сметные расчеты (сметы) по этапам ремонта, сметные расчеты на отдельные виды затрат. Дополнительно в Сводный сметный расчет включить следующие затраты: - на оформление разрешения на использование земель или земельного участка уполномоченным органом в соответствии с Земельным и Градостроительным Кодексами Российской Федерации; - затраты на организацию безопасного дорожного движения и ограждение мест производства работ. Состав и формы сметной документации, номенклатуру глав сводного сметного расчета принять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87, «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 г., введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1. Сметную стоимость капитального ремонта определить в двух уровнях цен: - в базисном уровне с применением ТЕР-2001 по Новосибирской области редакция 2014 г.); - в текущем уровне цен ресурсным методом с применением ГЭСН и каталога текущих средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Новосибирской области по состоянию на год утверждения проектной документации. Стоимость объекта определить в текущем уровне цен на момент предоставления проектной документации для проведения государственной экспертизы. Нормативы затрат на временные здания и сооружения предусмотреть в размере 1,4% в соответствии с ГСНр 81-05-01-2001. В составе сводного сметного расчета не включать затраты: - затраты на проведение торгов, - затраты на производство работ в зимнее время (при сроке строительства менее одного года или обосновать Проектом организации строительства). При разработке сметной документации используется программный комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании». |
| 17 | Требования по передаче муниципальному заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | 1. Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» в части не противоречащей постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2. Выделить все разделы в отдельные книги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 3. Проектную документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. 4. Сводный сметный расчет заверить подписью руководителя генеральной проектной организации и круглой печатью генеральной проектной организации. 5. Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемого тротуара, и репера высотных отметок сдать заказчику по акту после окончания изыскательских работ. Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. 6. До прохождения государственной экспертизы предоставить проектную документацию, включая сметную документацию и результаты инженерных изысканий, в 4-х экземплярах, в том числе 1 экз. на цифровом или электронном носителе. 7. После прохождения государственной экспертизы передать Заказчику: - откорректированные: технический отчет о выполненных инженерных изысканиях (в 3-х экземплярах) и проектную документацию (в 4-х экземплярах) в переплетенном виде, в том числе один экземпляр каждого тома – в твердом переплете (включает в себя книжный блок в переплетной крышке); - откорректированные: технический отчет о выполненных инженерных изысканиях и проектную документацию в полном объеме предоставить на отдельных цифровых или электронных носителях (оптическом CD/DVD диске), в том числе сметы – в формате ARPS и в формате Word или Excel, чертежи – в формате AutoCAD, текстовые документы – в формате Word, Excel, в не редактируемом формате в виде электронных образов всех страниц (pdf), соответствующих оригиналу на бумаге; - документы, необходимые для получения разрешения на временное занятие земель или земельного участка из государственной или муниципальной собственности в уполномоченном органе в соответствии со ст. 39.33. Земельного кодекса Российской Федерации (схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, выполненные в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762, с указанием кадастрового номера земельного участка в случае, если планируется использование всего земельного участка, или координаты характерных точек границ территории в случае, если планируется использование земель или части земельного участка) |
| 18 | Прохождение государственной экспертизы проекта | Государственную экспертизу оплачивает заказчик, повторную экспертизу и последующие экспертизы проектной документации, вызванные наличием замечаний к проектной документации у органа государственной экспертизы, оплачивает исполнитель. Исполнитель без дополнительной оплаты при рассмотрении проектной документации в органах государственной экспертизы, предоставляет пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносит в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения. |
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту № 0144300020420000010
от «02» июля 2020 г. № 1-02/2019-пр
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция ул. Землячки города Дмитриева Курской области».
|
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ* | Цена по контракту | В том числе, освоение средств по годам, тыс. руб. | |
| начало число, месяц, год | окончание число, месяц, год | 2020 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция ул. Землячки города Дмитриева Курской области». | с момента заключения контракта | 90 дней с момента заключения контракта. | 100% | 100% |
Заказчик Исполнитель
Администрация города
Дмитриева Курской области ООО НПО «Сибпроектинновации»
Глава города Дмитриева Директор ___________\С. Н. Сербун\
Курской области
_______________/ А.В.Рябыкин/
«02» июля 2020 г. «02» июля 2020 г.
МП МП
Дата добавления: 2020-11-15; просмотров: 75; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!