РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Муниципальный контракт № _______________
на выполнение работ для муниципальных нужд
г. Ачинск «___»__________ 2018 года
Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска», в лице ____________, действующего на основании ____________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________, в лице ___________, действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Предметом контракта является выполнение работ по благоустройству сквера «Металлургов», расположенного по адресу: г. Ачинск, между ул. Назарова и 6 мкр. (дома № 11, № 12) 2 этап. Контракт заключается в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.
1.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим стандартам и характеристикам. Объем и содержание работ по настоящему контракту определяются «Техническим заданием» (приложение № 1 к муниципальному контракту), которое подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего контракта и проектной документацией (2 этап).
|
|
|
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена контракта установлена на основании протокола ____________ от «___» ___________ 2018 г. и составляет _________ рублей.
2.2. Идентификационный код закупки –
183244304850224430100100590594211244
2.3. Источник финансирования: бюджет города Ачинска.
2.4. Цена контракта включает: стоимость работ, доставку, транспортные расходы, работу механизмов, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и прочие расходы «Подрядчика», возникающие при исполнении муниципального контракта.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема товара и иных условий исполнения контракта.
2.5. Оплата работ осуществляется без предварительной оплаты, по безналичному расчету, за выполненные объемы работ, в течение 15 рабочих дней после подписания «Заказчиком» документов о приемке.
2.6. Сумма, подлежащая уплате «Заказчиком» юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации «Заказчиком».
|
|
|
3. Срок и место выполнения работ
3.1. Место выполнения работ: Красноярский край, г. Ачинск, территория, между ул. Назарова и 6 мкр. (дома № 11, № 12).
3.2. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 30.11.2018.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- выполнить работы в полном объеме, надлежащего качества в соответствии с «Техническим заданием» (приложение № 1 к контракту) и проектной документацией (2 этап);
- работы по благоустройству сквера «Металлургов», расположенного по адресу: г. Ачинск, между ул. Назарова и 6 мкр. (дома № 11, № 12) 2 этап выполнять надлежащего качества, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями, государственными стандартами, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89*), ГОСТ 6665-91 «Камни бортовые бетонные и железобетонные», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правилами применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (с Изменениями № 1, 2), а также применяемые материалы должны соответствовать климатической зоне г. Ачинска, и прилагаемой проектной документации 2 этап;
|
|
|
- при выполнении работ использовать материалы, оборудование, комплектующие, изделия, имеющие сертификаты или паспорта качества изготовителя;
- работы выполнять из собственных материалов, с надлежащим качеством, соответствующих действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам в полном объеме;
- перед началом производства работ, совместно с «Заказчиком» провести обследование мест производства работ. По результатам обследования составить акт с указанием точного места производства работ;
- в течение 1-го дня с момента подписания контракта известить в письменном виде «Заказчика» о готовности к началу производства работ и представить на согласование «Заказчику» график производства работ с указанием места проведения работ, с разбивкой по видам работ и дням производства работ;
|
|
|
- до начала производства работ разработать и согласовать с «Заказчиком» технологические регламенты, получить необходимые допуски;
- технические средства организации движения, ограждающие и направляющие устройства, применяемые при дорожных работах на период производства работ, устанавливать и содержать за свой счет.
- до начала производства работ, на основании положений ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», разработать и согласовать с «Заказчиком» схему организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Предусмотреть в данной схеме, при необходимости, дополнительные элементы обустройства. Обеспечить организацию и безопасность движения транзитного транспорта. Уведомление о месте и сроках проведения работ, а также утвержденная схема должна быть передана «Подрядчиком» до начала производства работ в ОГИБДД МО МВД России «Ачинский»;
- во время проведения работ обеспечить противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, мероприятия по обеспечению техники безопасности, охране труда, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды;
- после выполнения работ вывезти остаточный строительный материал, мусор, порубочные материалы, листву;
- представить срок гарантии на выполненные работы, материалы и оборудование – не менее 3 лет.
4.2. «Подрядчик» вправе:
- требовать своевременного подписания «Заказчиком» акта
приемки – сдачи выполненных работ (услуг), счета-фактуры в установленном контрактом порядке;
- требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии
с условиями контракта;
- запрашивать у «Заказчика» разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках контракта;
- получать от «Заказчика» содействие при выполнении работ
в соответствии с условиями контракта;
4.3. «Заказчик» вправе:
- в любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения и качеством используемых материалов, знакомиться с любой документацией «Подрядчика», связанной с выполнением им работ;
- требовать от «Подрядчика» надлежащего исполнения обязательств
в соответствии с контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
- требовать от «Подрядчика» представления надлежащим образом оформленной отчетной документации материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;
- запрашивать у «Подрядчика» информацию о ходе выполнения работ;
- осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
4.4. «Заказчик» обязан:
- сообщать в письменной форме «Подрядчику» о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;
- обеспечить своевременную приёмку выполненных работ и оплату выполненных работ в соответствии с контрактом;
- при обнаружении несоответствия качества, объема и стоимости выполненных «Подрядчиком» работ условиям контракта требовать устранения замечаний;
- требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии
с условиями контракта;
- для проверки соответствия качества выполненных работ привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.5. «Подрядчик», с которым заключается контракт, должен предоставить «Заказчику» обеспечение исполнения контракта, если обеспечение исполнение контракта предусмотрено документацией и (или) извещением.
4.6. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в порядке, установленном ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
5. Приемка работ
5.1. При выявлении в ходе выполнения работ по контракту неучтенных в технической документации, сметах работ, «Подрядчик» обязан незамедлительно письменно сообщить об этом «Заказчику». В случае если «Подрядчик» не уведомил надлежащим образом «Заказчика», то «Заказчик» вправе не возмещать расходы «Подрядчика», связанные с выполнением этих работ.
5.2. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ по контракту и не зависящих от Сторон, «Подрядчик» в 3-дневный срок с момента возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ по контракту, вызывает уполномоченного представителя «Заказчика» для составления двухстороннего акта. Указанный акт является основанием для подписания полномочными представителями Сторон соответствующего соглашения об изменении сроков и/или стоимости выполнения работ.
5.3. Приемка результата выполненных работ оформляется документом о приемке выполненных работ, составленным «Подрядчиком».
5.4. В течение трех суток после окончании работ «Подрядчик» направляет «Заказчику» подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ. «Заказчик» в течение трех рабочих дней рассматривает представленные документы и подписывает их со своей стороны.
5.5. В случае если в ходе приемки «Заказчиком» обнаружены недостатки выполненных работ, документ о приемке выполненных работ «Заказчиком» не подписывается, составляется письменное предписание «Подрядчику» с указанием недостатков и сроков их устранения. В случае приемки работ без проверки «Заказчик» сохраняет право ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
5.6. Для проверки предоставленных «Подрядчиком» результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта «Заказчик» проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится «Заказчиком» своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов. Приемка результатов выполненных работ оформляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
6. Порядок возврата обеспечения исполнения контракта
6.1. В случае, если «Подрядчиком» было представлено обеспечение исполнение контракта, в виде внесенных денежных средств на счет «Заказчика», «Заказчик» по окончанию исполнения «Подрядчиком» обязательств, возвращает «Подрядчику» денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта на расчетный счет «Подрядчика», указанный в реквизитах контракта, в течение пяти рабочих дней.
6.2. За счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, «Заказчик», во внесудебном порядке (предмет залога поступает в собственность «Заказчика»), вправе удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемом к моменту окончания исполнения «Подрядчиком» обязательств по контракту, включая неустойку, убытки (материальный ущерб).
В случае удовлетворения указанных требований не в полном объеме, «Заказчик» вправе осуществить оплату за исполнение услуг в порядке, установленном частью 7 контракта.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с законодательством РФ.
7.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок;
- возмещения понесённых «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
7.3. Неустойка по контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
7.4. Ответственность «Заказчика»:
В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных в контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы.
Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств по контракту установлены в Постановлении Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
За каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.5. Ответственность «Подрядчика»:
В случае несвоевременного выполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных в контракте, «Подрядчик» обязуется выплатить «Заказчику» пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных «Подрядчиком».
Правила определения размера штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств по контракту установлены в Постановлении Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения «Подрядчика» в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном в Постановлении Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного контрактом, «Заказчик» производит оплату по контракту за вычетом неустойки, убытков (материального ущерба) в порядке, предусмотренном ст. 410 Гражданского Кодекса РФ.
Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, возникшие помимо воли и желания Сторон и которые нельзя избежать, в том числе: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также акты государственных органов.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.
9. Порядок разрешения споров
9.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
9.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
9.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 15 дней.
10. Порядок изменения, расторжения контракта
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
10.2. По предложению «Заказчика» может быть увеличены предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшены предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
10.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и гражданским законодательством.
11. Срок действия контракта
11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
11.2. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
12. Особые условия
12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
12.2. В случае изменения места нахождения, расчетного счета и (или) обслуживающего банка, Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга. При несоблюдении этой обязанности, все документы и денежные средства, отправленные по прежним реквизитам, считаются полученными соответствующей Стороной.
12.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
«Заказчик»: «Подрядчик»:
Юридический Юридический
адрес: ________________________ адрес: __________________
Банковские Банковские
реквизиты ___________________ реквизиты ________________
Телефон _____________ Телефон _____________
Факс _____________ Факс _____________
Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 143; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!