УСЛОВИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Сроки выполнения Услуг по Контракту определены Сторонами: в течение 14 календарных дней с момента заключения контракта
2.2. Адрес предоставления Услуг: Российская Федерация, 453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Воровского, д. 11
2.3. Исполнитель обязуется предоставить Услуги, согласно нормам и правилам, действующему законодательству и Контракту.
ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ
3.1. Приемка оказанных Услуг осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.
3.2. Со стороны Заказчика уполномоченным лицом по приемке оказанных Услуг является:
Заместитель главы по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Администрации МР Мелеузовский район РБ Федоров Игорь Николаевич
(Ф.И.О., должность)
или лицо его замещающее.
При осуществлении приемки Заказчик обязан проверить объем и качество оказанных Услуг, их соответствие требованиям, установленным техническим заданием и Контрактом.
3.3. При приемке оказанных Услуг Заказчик проводит экспертизу результатов оказания Услуг. Экспертиза результатов оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, в том числе может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае обнаружения несоответствия оказанных Услуг по качеству и объему условиям Контракта Заказчик вправе отказать в оплате до полного безвозмездного устранения недостатков. Наличие недостатков и устанавливаемые Заказчиком сроки (не более 5-ти рабочих дней) их устранения фиксируются двухсторонним Актом выявленных недостатков.
|
|
|
3.5. При отказе Исполнителя от подписания Акта выявленных недостатков Заказчик для установления несоответствия оказанных Услуг по качеству и объему вправе произвести независимую экспертизу. В случае подтверждения экспертизой факта некачественного оказания Услуг Исполнитель возмещает Заказчику расходы на экспертизу. Стоимость проведения экспертизы подлежит оплате Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней после предъявления Заказчиком экспертного заключения и соответствующего счета.
3.6. При обнаружении несоответствия Заказчик не подписывает Акт приемки-передачи оказанных Услуг до устранения Исполнителем несоответствия.
3.7. Срок оформления результатов приемки: не более 5 (пяти) дней.
3.8. Услуги считаются принятым по качеству и объему после подписания актов приемки-передачи оказанных Услуг.
КАЧЕСТВО УСЛУГ
4.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг согласно нормам и правилам, действующему законодательству и Контракту.
|
|
|
4.2. Итоговая величина рыночной стоимости: валюта Российской Федерации (рублях).
4.3. При проведении оценки Исполнитель руководствуется Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральными стандартами оценки (ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3), утвержденными Приказами Минэкономразвития России от 20.07.2007 №256, 255, 254 (с изменениями и дополнениями). Исполнитель не вправе разглашать полученную от Заказчика информацию.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки-передачи оказанных Услуг по настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.
5.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам Услуг, предусмотренных Контрактом. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлекаемыми лицами.
|
|
|
5.1.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Услуг в рамках настоящего Контракта.
5.1.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.2. Исполнитель обязан:
5.2.1. Выполнить все Услуги в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему.
5.2.2. Обеспечить:
- оказание Услуг в полном соответствии с Техническим заданием;
- качество оказания всех Услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Услуг и в течение гарантийного срока;
5.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.
5.2.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлекаемыми лицами.
5.3. Заказчик вправе:
5.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.3.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
|
|
|
5.3.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить Услуги в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.3.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых Услуг.
5.3.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания Услуг.
5.4. Заказчик обязан:
5.4.1. Произвести приемку и оплату Услуг, оказанных Исполнителем, в порядке, предусмотренном в разделах 3, 6 настоящего Контракта.
5.4.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в Контракте.
ЦЕНА КОНТРАКТА
6.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
6.2. Цена настоящего Контракта составляет: ______(__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (___%): ____ (или НДС не облагается).
6.3. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и другие обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, то цена контракта будет уменьшена на сумму таких платежей.
6.4. Оплата производится за счет средств бюджета МР Мелеузовский район Республики Башкортостан.
УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
7.1. Аванс не предусмотрен.
7.2. Оплата производится за фактически оказанные Услуги в течение 15 дней согласно счета (счета-фактуры) и акту приемки-передачи оказанных Услуг.
7.3. Форма оплаты – безналичный расчёт.
7.4. Обязательства Заказчика по оплате оказанных Услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
8.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы (определенной по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042) и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
8.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 3 процента цены контракта (определенной по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042) и составляет _______ (__________) рублей ___ коп.
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы (определенной по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 ) и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в виде фиксированной суммы 10 процентов цены контракта (определенной по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042) и составляет ________ (__________) рублей _____ коп.
8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.12. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта.
8.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.14. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
8.15. Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления взыскиваемых сумм в порядке и в сроки, указанные в претензии Заказчика с предоставлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 2-дневный срок с момента оплаты Исполнителем штрафных санкций.
8.16. В случаях, не урегулированных контрактом, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по контракту обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.17. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.
ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами: стихийные бедствия, наводнения, взрывы, объявленные или необъявленные военные действия и иные подобные обстоятельства.
9.2. При наступлении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой они возникли, должна в течение 3 дней известить о них в письменном виде (факс, электронная почта) другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Контракту.
9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить другой Стороне понесенные убытки. В случае наступления вышеуказанных обстоятельств, срок исполнения Стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств и (или) их последствий.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств, но не позднее 31.12.2018 года.
10.2. Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим контрактом, прекращает указанные обязательства.
10.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в следующих случаях:
· если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению муниципального контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным,
· если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и требования Заказчика об устранении недостатков в разумный срок Исполнителем не исполнены;
· если отступления в работе от условий муниципального контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми;
· несоблюдения Исполнителем срока начала и окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом и всеми приложениями к нему, на 5 и более календарных дней.
10.5. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях 8-25 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
11.2. При исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013
11.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга в течение 48 часов с момента изменения реквизитов, указанных в пункте 13 настоящего Контракта. Сторона, своевременно не уведомившая другую сторону об изменении своих реквизитов, несет риски и убытки, которые могут у нее возникнуть в связи с исполнением другой Стороной своих обязательств.
11.4. Споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при заключении, изменении, расторжении и оказании Контракта, а также о возмещении понесенных убытков, рассматриваются в претензионном порядке, срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) дней с момента ее получения.
11.5. В случае возникновения споров между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом, стороны примут все меры для их решения путем переговоров.
11.6. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, данный спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
12.1. Нижеперечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 Техническое задание.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Мелеузовский район РБ Адрес: 453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Воровского, д. 11 тел. (34764) 3-44-64, факс 3-52-72 ИНН 0263011235 КПП 026301001 л/с 02016300010 в Финансовом управлении Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ р/с 40204810900000001227 Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа Глава Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ _______________________ Р.Н. Шамсутдинов «___»_______________2018 г. М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
Приложение №1 к муниципальному контракту
№____ от "___"___________2018г.
Техническое задание
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости и рыночной стоимости годовой арендной платы объектов нежилого фонда и земельных участков муниципального образования муниципальный район Мелеузовский район Республики Башкортостан
| Цель проведения работ | Определение рыночной стоимости и рыночной стоимости годовой арендной платы объектов нежилого фонда и земельных участков муниципального образования муниципальный район Мелеузовский район Республики Башкортостан |
| Объем выполняемых работ, исходные данные | Согласно приложению к Техническому заданию |
| Требования к выполнению работ | 1. Итоговая величина рыночной стоимости должна быть выражена в валюте Российской Федерации (рублях). 2. При проведении оценки Исполнитель должен руководствоваться Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральными стандартами оценки (ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3), утвержденными Приказами Минэкономразвития России от 20.07.2007 . №256, 255, 254 (с изменениями и дополнениями). 3. Исполнитель не вправе разглашать полученную от Заказчика информацию. |
| Отчетная документация | Отчет об оценке рыночной стоимости по каждому объекту. |
| Срок исполнения работ | В течение 14 календарных дней с момента заключения контракта |
Приложение 1 к Техническому заданию
Перечень объектов
На оказание услуг по оценке рыночной стоимости и рыночной стоимости годовой арендной платы объектов нежилого фонда и земельных участков муниципального образования муниципальный район Мелеузовский район Республики Башкортостан
Проведение рыночной оценки земельных участков (начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка), государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан:
Определение рыночной стоимости объектов нежилого фонда:
1. Нежилое помещение, общей площадью 38,2 кв.м. адрес (местонахождение) объекта: Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул. Правды, д.31.
2. Нежилое помещение, общей площадью 41,9 кв.м. адрес (местонахождение) объекта: Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул. Правды, д.31.
3. Нежилое помещение, общей площадью 44,1 кв.м. адрес (местонахождение) объекта: Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул. Правды, д.31.
4. Нежилое помещение, общей площадью 60,0 кв.м. адрес (местонахождение) объекта: Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул. Ленина, д.1.
5. Нежилое помещение, общей площадью 52,6 кв.м. адрес (местонахождение) объекта: Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул. Ленина, д.1.
6. Нежилое помещение, общей площадью 56,4 кв.м. адрес (местонахождение) объекта: Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул. Ленина, д.1.
7. Подвальное нежилое помещение, общей площадью 107,4 кв.м. адрес (местонахождение) объекта: Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул. Октябрьская, д.16.
8. Нежилое помещение на первом этаже пятиэтажного жилого дома, общей площадью 58,9 кв.м. адрес (местонахождение) объекта: Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул. 5 микрорайон, д.2.
9. Нежилое помещение на первом этаже пятиэтажного жилого дома, общей площадью 38,8 кв.м. адрес (местонахождение) объекта: Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул. Техническая, д.20.
Определение рыночной стоимости земельных участков:
1. Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, местоположение: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с/с Мелеузовский, д. Ташлыкуль, ул. 11 Октября, д.25, площадью 1188,0 кв.м., с кадастровым номером 02:37:101601:675, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.
2. Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, местоположение: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с/с Мелеузовский, д. Ташлыкуль, ул. 11 Октября, д.16, площадью 832,0 кв.м., с кадастровым номером 02:37:101601:799, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.
3. Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, местоположение: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с/с Мелеузовский, д. Ташлыкуль, ул. Мира, д.43, площадью 1182,0 кв.м., с кадастровым номером 02:37:101601:815, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.
4. Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, местоположение: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с/с Мелеузовский, д. Ташлыкуль, ул. Сельскохозяйственная, д.52, площадью 832,0 кв.м., с кадастровым номером 02:37:101701:427, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.
5. Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, местоположение: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с/с Мелеузовский, д. Ташлыкуль, ул. Овражная, д.20, площадью 832,0 кв.м., с кадастровым номером 02:37:101701:440, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.
6. Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, местоположение: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с/с Мелеузовский, д. Тамьян, ул. Зеленая, д.84, площадью 1158,0 кв.м., с кадастровым номером 02:37:101601:762, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.
7. Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, местоположение: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с/с Мелеузовский, д. Тамьян, ул. Полевая, д.52, площадью 1080,0 кв.м., с кадастровым номером 02:37:101601:642, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.
8. Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, местоположение: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с/с Мелеузовский, д. Тамьян, ул. Полевая, д.84, площадью 1105,0 кв.м., с кадастровым номером 02:37:101601:691, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.
9. Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, местоположение: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с/с Зирганский, д. Верхнеюлдашево, ул. Восточная, д.51, площадью 1313,0 кв.м., с кадастровым номером 02:37:022801:524, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.
10. Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, местоположение: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с/с Зирганский, д. Столяровка, ул. Звездная, д.50, площадью 1524,0 кв.м., с кадастровым номером 02:37:022901:129, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.
11. Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, местоположение: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с/с Нугушевский, с.Нугуш, ул. Ленина, д.17 А, площадью 1435,0 кв.м., с кадастровым номером 02:37:130204:103, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.
| ЗАКАЗЧИК: Глава Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ _______________________ Р.Н. Шамсутдинов «___»_______________2018 г. М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 133; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!