ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА



12.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере 7 592 964,00  рублей. Обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии либо путем внесения денежных средств на счет Заказчика.

Обеспечение исполнения Контракта должно сохраняться в течение всего времени существования обязательств по настоящему Контракту.

12.2. Подрядчик заявляет и гарантирует, что предоставленное им согласно пункту 12.1. обеспечение исполнения настоящего Контракта было надлежащим образом согласовано и выдано организацией предоставившей обеспечение в соответствии с ее уставными документами, внутренними актами и процедурами, отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в нем условиями и законодательством Российской Федерации. В случае если в течение срока действия Контракта будет установлено, что указанные в настоящем пункте заявления и гарантии Подрядчика не соответствовали действительности на момент заключения государственного Контракта, и обеспечение было выдано с нарушением уставных документов, внутренних актов и процедур организации, предоставившей обеспечение, Заказчик вправе принять меры, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику оригинал документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения Контракта на бумажном носителе, не позднее 10 (десяти) дней со дня заключения Контракта.

12.4. Обеспечение исполнения настоящего Контракта распространяется на:

12.4.1. Все обязательства по настоящему Контракту, в том числе, на обязательства Подрядчика выполнить работы по настоящему Контракту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему.

12.4.2. На уплату неустоек в виде пени, штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом, а также убытков, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по настоящему Контракту.

12.5. При предъявлении обеспечения путем внесения денежных средств на счет Заказчика:

12.5.1. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контакта осуществляется с использованием следующих реквизитов:

Получатель: ИНН 6911023966; КПП 694901001

УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение «Администрация городского поселения - город Конаково Конаковского района Тверской области» л/сч 05363026580)

Р/сч. 40302810200003000004 в Отделении Тверь г. Тверь

БИК 042809001

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта (наименование контракта). НДС не облагается».

12.5.2. Подрядчик гарантирует, что является собственником вносимых денежных средств, они свободны от притязаний на них третьих лиц.

12.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения Контракта возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им обязательств по Контракту в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, на банковский счет, указанный в таком требовании. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, возврат обеспечения исполнения Контракта осуществляется за вычетом начисленной Заказчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), которая перечисляется Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке в доход областного бюджета Тверской области на основании платежного документа, оформленного Заказчиком с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта. Исполнение обязательства Подрядчика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в областной бюджет Тверской области возложено на Заказчика.

Подписанием настоящего Контракта Подрядчик дает согласие на взыскание Заказчиком начисленных неустойки (штрафа, пени) во внесудебном порядке из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

12.7. Надлежащим обеспечением исполнения Контракта признается действующая банковская гарантия, действительно выданная банком, которая соответствует требованиям статьи 45 Закона, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет.

12.8. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц.

12.9. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

13.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1. настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушений каких-либо положений пункта 13.1. настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 13.1. настоящего раздела: +7(499) 394-57; +7 (498) 720-87-89.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 13.1. настоящего раздела: 8(48242) 3-70-14

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 13.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления (с учётом проведения соответствующей проверки).

13.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 13.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

14.1.В Приложении № 2 к Техническому заданию приводится полный нумерованный перечень документов, регламентирующих выполнение работ, включая как документы обязательного (СНиПы, ГОСТы), так и рекомендательного характера.

14.2.Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных документов, приведенных в Приложении № 2 к Техническому заданию.

14.3.В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

15.1. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, разрешаются Сторонами с соблюдением досудебного претензионного порядка. Претензия подлежит рассмотрению Стороной в течение двадцати календарных дней с момента ее получения, если иное не установлено Контрактом

15.2. Если спор не урегулирован Сторонами в досудебном порядке, любая из Сторон имеет право обратиться за его разрешением в Арбитражный суд Тверской области.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Срок действия Контракта.

16.1.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 1 октября 2019 года, в части гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

Прочие условия.

16.2.1.Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, надлежащим образом оформлены и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и не противоречат действующему законодательству РФ.

16.2.2. Письма и сообщения, связанные с исполнением Контракта направляются Сторонами нарочным либо по почтовому или электронному адресу, указанному в разделе 17 Контракта. Сторона, письменно не сообщившая сведения об ином почтовом и электронном адресе, несет риск вызванных этим последствий.

 

Приложения к Контракту, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

Приложение №1 – Техническое задание.

Приложение №2–Сведения о конкретных показателях и товарном знаке используемого для выполнения работ товара.


Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 53;